# Оказание услуг по технической поддержке информационной системы исполнения бюджета ''Бюджет-Смарт''

- Номер: 0122200002526003728 (44-ФЗ)
- Заказчик: КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
- НМЦК: 8 989 825,00 ₽
- Подача заявок до: 26.10.2026
- Карточка ЕИС: https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0122200002526003728

**Требование к опыту:** Опыт не нужен
**Суть:** Техподдержка на 2027 год региональной системы исполнения бюджета «Бюджет-Смарт» (ООО «Кейсистемс») для Хабаровского края: горячая линия 1-й и 2-й линии на ~3000 пользователей, изменения ППО по замечаниям, обновления под законодательство, документация и вебинары. Первая линия работает очно в министерствах в Хабаровске.
**Тип проекта:** Сопровождение
**Сроки:** с 01.01.2027 по 23.12.2027, поэтапно по графику оказания услуг
**Оплата:** без аванса, по каждому этапу в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке
**Гарантия:** исполнитель гарантирует соответствие качества услуг условиям контракта
**Права на результат:** заказчику — неисключительные (пользовательские) права на обновлённые версии ПО бессрочно, без права модификации исходных кодов
**Только СМП/СОНКО:** нет
**Очное присутствие:** Очно
**Про присутствие:** «Работа специалистов первой линии поддержки ведётся по месту нахождения Заказчика» — министерство цифрового развития (ул. Муравьева-Амурского, 56) и Минфин края (ул. Муравьева-Амурского, 19), Хабаровск; вторая линия и администрирование — удалённо
**Можно ли сразу:** Нужна история/допуск
**Пояснение:** нужно быть правообладателем или партнёром Кейсистемс (обновления и изменения ППО без исходников невозможны) и держать штат первой линии в Хабаровске
**Существующая система:** ИС «Бюджет-Смарт» на ППО «Бюджет-СМАРТ Про» версии 24.1.103.920 и СУБД-КС (правообладатель ООО «Кейсистемс»), Red OS Murom 7.3; заказчик не обладает исходными кодами
**Как выбирают:** электронный аукцион — по минимальной цене
**Сложность:** high
**Комментарий:** не подходит небольшой студии: работа по сути для Кейсистемс или её партнёра с офисом в Хабаровске

## Признаки заточки под исполнителя: 20% (средний)
Техподдержка проприетарной системы Кейсистемс на ~9 млн ₽: исходников у заказчика нет, а услуга включает изменения ППО и обновления с правами — реально её может оказать только правообладатель или его партнёр. Плюс очное присутствие первой линии в Хабаровске. Это типичная ситуация для регионального «Бюджет-Смарт», а не прямой признак сговора.
- incumbent_lock (+15): «Заказчик не обладает исходными кодами Системы. При оказании услуг не допускается замена Системы, эксплуатируемой Заказчиком на иную информационную систему.» — Работа требует вносить изменения в ППО и выпускать обновления с передачей прав на них, а исходников у заказчика нет и правообладатель — ООО «Кейсистемс»; выполнить это может только сам правообладатель или его партнёр с доступом к коду. [docs/0122200002526003728/Приложение к Технической части.pdf]
- local_presence (+5): «Работа специалистов первой линии поддержки ведётся по месту нахождения Заказчика - министерства цифрового развития и связи Хабаровского края» — Постоянный штат первой линии в Хабаровске, хотя консультации по телефону и почте можно вести удалённо; отсекает исполнителей без местного офиса. [docs/0122200002526003728/Приложение к Технической части.pdf]
Возможные честные причины: Система Кейсистемс годами работает в крае, менять её нельзя, а обновления под бюджетное законодательство выпускает только разработчик; очная первая линия нужна для работы с пользователями министерств.

## Что сделать
- первая линия поддержки по рабочим дням 9–18 (хабаровское время) с работой специалистов в зданиях министерств в Хабаровске: регистрация пользователей и организаций, права, парольная документация, инструктажи
- вторая линия: поддержание Системы в работоспособном состоянии, внесение изменений в ППО по замечаниям заказчика и Минфина края, срочные настройки
- обновление ППО «Бюджет-СМАРТ Про» и подсистем (Администратор-Д, РРО-Смарт, 243н и др.) под изменения законодательства, сохранение интеграций с «Проект-СМАРТ Про», «Свод-Смарт», РИС закупок, порталом
- предоставление заказчику неисключительных прав на обновлённые версии ПО
- актуализация эксплуатационной и пользовательской документации, ежеквартальные отчёты
- инструктажи пользователей вебинарами (не менее 1,5 часа)

## Платформа и технологии
- Бюджет-СМАРТ Про (Кейсистемс)
- СУБД-КС
- Red OS Murom 7.3
- Nginx

## Допуски, пропуска, режим
- постоянное присутствие специалистов первой линии в Хабаровске
- удалённый доступ по защищённым каналам к серверам Системы после заключения контракта
- список сотрудников с ФИО для доступа и письменные согласия о конфиденциальности

## Лицензии и членство
- фактически нужны права/доступ к исходному коду и обновлениям ПО Кейсистемс: исполнитель должен предоставлять неисключительные права на обновлённые версии и вносить изменения в ППО, а у заказчика исходников нет

## Штрафы и риски
- жёсткие SLA: маршрутизация звонка ≤5 мин, обращения «незамедлительно» ≤3 часа
- нагрузка до 3000 пользователей
- обеспечение исполнения контракта 5% НМЦК
- запрет на иностранное ПО (ПП № 1875)

_Выжимка сделана автоматически по документам закупки; юридически значимы только сами документы (файлы в папке «Документы» и текст в 01_ТЕКСТ_ВСЕХ_ДОКУМЕНТОВ.txt)._


# ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ДОКУМЕНТОВ

=== ФАЙЛ: Описание объекта закупки | docs/0122200002526003728/Приложение к Технической части.pdf
Приложение к Технической части
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ
Используемые термины и сокращения
СУБД – система управления базами данных
ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств
ПБС – получатели бюджетных средств
ППО – прикладное программное обеспечение.
Система – информационная система исполнения бюджета ''Бюджет-Смарт''.
Пользователи – субъекты Системы (уровня субъекта Российской Федерации) Хабаровского
края, ГРБС, ПБС, а также иные лица, использующие Систему для реализации своих функций и
полномочий, предусмотренных нормативными правовыми актами Хабаровского края.
ЦОД – центр обработки данных Заказчика.
ЭВМ – электронно-вычислительная машина.
1. МЕСТО И СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Услуги оказываются по месту нахождения Заказчика: Российская Федерация,
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 56 (министерство цифрового развития и связи Хабаровского
края) и удаленно.
При оказании услуг удаленно Исполнителем осуществляются администрирование и настройка
Системы, для осуществления которых Заказчик предоставляет Исполнителю возможность удаленного
доступа по защищенным каналам связи к серверной части Системы. Доступ к серверам Системы
предоставляется Исполнителю Заказчиком после заключения контракта.
Услуги оказываются с 01.01.2027 года по 23.12.2027 года.
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ
2.1. Краткие сведения о Системе
Система автоматизирует процессы составления, анализа и исполнения бюджета Хабаровского
края, эксплуатируется в министерстве финансов Хабаровского края, у главных распорядителей
бюджетных средств Хабаровского края и их подведомственных учреждениях и предназначена для
автоматизации процессов составления, анализа и исполнения бюджета субъекта.
Система установлена в центре обработки данных (далее - ЦОД) Заказчика, реализована на базе
ППО "Составление и исполнение доходов и расходов бюджетов субъектов, ЗАТО и муниципальных
образований в технологии СМАРТ с расширенным функционалом по исполнению бюджета "БюджетСМАРТ Про" версии 24.1.103.920 (производство РФ, регистрационный № 864 от 20.05.2016 в Едином
реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных,
https://reestr.digital.gov.ru/), системы управления базами данных "СУБД-КС" (производство РФ,
регистрационный № 17674 от 17.05.2023 в Едином реестре российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных, https://reestr.digital.gov.ru). Система интегрирована с
информационной системой планирования бюджета Хабаровского края "Проект-СМАРТ Про"
(реализована на базе ППО "Технологическая платформа финансово-экономических проектов "ПроектСМАРТ Про", производство РФ, регистрационный № 2452 от 15.12.2016 в Едином реестре российских
программ для электронных вычислительных машин и баз данных, https://reestr.digital.gov.ru/),
информационной системой свода отчетности "Свод-Смарт" (реализована на базе ППО "Формирование
консолидированной бюджетной и произвольной отчетности "Свод-Смарт", производство РФ,
регистрационный № 617 от 29.04.2016 в Едином реестре российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных, https://reestr.digital.gov.ru/), региональной информационной
системой Хабаровского края в сфере закупок (реализована на базе ППО "Программный комплекс для
 2
автоматизации государственных (муниципальных) закупок "WEB-Торги-КС", производство РФ,
регистрационный № 878 от 20.05.2016 в Едином реестре российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных, https://reestr.digital.gov.ru/), информационной системой Портал
управления общественными финансами" (реализована на базе ППО "Подсистема управления
порталом общественных финансов в "Хранилище-КС" "Портал управления общественными
финансами", производство РФ регистрационный № 918 от 20.05.2016 в Едином реестре российских
программ для электронных вычислительных машин и баз данных https://reestr.digital.gov.ru/).
Разработчиком (правообладателем) Системы является OOO "Кейсистемс" (г. Чебоксары).
Адрес страницы сайта правообладателя, на которой размещена документация, содержащая описание
функциональных характеристик программного обеспечения и информация, необходимая для
установки и эксплуатации: https://www.keysystems.ru/products/budget-utilization/byudzhet-smart/.
Заказчик не обладает исходными кодами Системы. При оказании услуг не допускается
замена Системы, эксплуатируемой Заказчиком на иную информационную систему.
2.2. Структура и функционирование Системы
В структуру Системы входят следующие элементы:
- сервера базы данных,
- сервера приложения,
- клиентское место,
- ППО.
Сервер базы данных (далее БД) – совокупность программного обеспечения, функционирующая
под управлением Red OS Murom 7.3, СУБД КС
Сервер приложения (далее приложение) – совокупность программного обеспечения,
функционирующая под управлением Red OS Murom 7.3, HTTP-сервер Nginx.
Клиентское место (далее клиент) – рабочая станция конечного пользователя под управлением
операционной системы Red OS Murom 7.3 или Microsoft Windows 10 или выше. Клиент имеет
возможность работать с единой базой данных как по WEB-интерфейсу через браузер, так и с помощью
Смарт-клиента. Перед работой клиент соединяется с приложением, приложение от имени клиента
соединяется с сервером, идентифицирует и аутентифицирует клиента в системе, обеспечивает
подключение удаленных рабочих мест к БД.
Смарт-клиент представляет из себя совокупность программного обеспечения,
функционирующего под управлением MS Windows 10 или выше, предназначенного для соединения с
БД напрямую.
На сервере проводится обработка и хранение поступающей информации, расчет отчетных
форм. Сервер приложений принимает запросы клиентов, перенаправляет их серверу БД, полученные
от сервера результаты запросов передаются клиенту. Клиент отправляет запросы серверу приложений
и отображает полученные страницы.
ППО, применяемое (используемое) Заказчиком в составе Системы в установленном законом
порядке зарегистрированы в едином реестре российских программ для электронных вычислительных
машин и баз данных.
2.3 Функциональность Системы
Информационная система исполнения бюджета ''Бюджет-Смарт'" обеспечивает:
- составление, ведение бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств;
- составление и ведение сводной бюджетной росписи, сводных лимитов бюджетных
обязательств;
- исполнение бюджета по программно-целевому принципу;
- учет бюджетных обязательств;
- кассовое обслуживание лицевых счетов бюджетных и автономных учреждений,
бухгалтерский учет и отчетность по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений;
-ведение планов финансово-хозяйственной деятельности;
-ведение кассового плана;
- учет поступления платежей в бюджет;
- учет выплат из бюджета;
- учет источников финансирования дефицитов бюджетов;
- учет финансирования государственных программ;
 3
- учет целевых средств;
- кассовое обслуживание исполнения бюджета органами федерального казначейства;
- ведение бухгалтерского учета, формирование ежедневной и периодической бухгалтерской
отчетности;
- учет взысканий на основании исполнительных документов судебных органов;
- электронное взаимодействие с вышестоящим бюджетом;
- на уровне муниципальных образований просмотр уведомлений о предоставлении субсидии,
субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение при предоставлении из
краевого бюджета целевых межбюджетных трансфертов, оформление извещения о получении данных
уведомлений
- электронное взаимодействие с органами Федерального казначейства;
- электронное взаимодействие с ГРБС (РБС), государственными (муниципальными)
учреждениями;
- электронное взаимодействие с кредитными организациями;
- электронное взаимодействие с налоговыми органами;
- электронное взаимодействие с бюджетами муниципальных образований по направлению
уведомлений о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение";
- формирование уведомлений о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного
трансферта, имеющего целевое назначение при предоставлении из краевого бюджета целевых
межбюджетных трансфертов".
В состав Системы входят подсистемы: "Плательщики и уплаченные доходы" (производство РФ,
регистрационный № 746 от 16.05.2016 в Едином реестре российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных, https://reestr.digital.gov.ru/); "Взаимодействие с ФНС"
(производство РФ, регистрационный № 809 от 16.05.2016 в Едином реестре российских программ для
электронных вычислительных машин и баз данных, https://reestr.digital.gov.ru/); "Администратор-Д"
(производство РФ, регистрационный № 275 от 02.04.2016 в Едином реестре российских программ для
электронных вычислительных машин и баз данных, https://reestr.digital.gov.ru/), "РРО-Смарт"
(производство РФ, регистрационный № 1190 от 05.09.2016 в Едином реестре российских программ
для электронных вычислительных машин и баз данных, https://reestr.digital.gov.ru/), "243н"
(производство РФ, регистрационный № 4704 от 19.09.2018 в Едином реестре российских программ
для электронных вычислительных машин и баз данных, https://reestr.digital.gov.ru/); "Перечень и
реестры источников доходов бюджетов" (производство РФ, регистрационный № 3753 от 23.07.2017 в
Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных;
"Сведения о ЮЛ" производство РФ, регистрационный № 811 от 16.05.2016 Едином реестре
российских
программ
для
электронных
вычислительных
машин
и
баз
данных,
https://reestr.digital.gov.ru/), "Архив-СМАРТ" производство РФ, регистрационный № 4539 от
05.07.2018 в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз
данных, https://reestr.digital.gov.ru), сервис анализа открытых и передаваемых данных Федеральной
налоговой службы "Контроль деятельности ЮЛ" (https://www.keysystems.ru/products/budgetutilization/kontrol-deyatelnosti-yul/) (далее - Подсистемы) интегрированы с ИС "Бюджет-СМАРТ Про"
версии 24.1.103.920, которая установлена в центре обработки данных (далее - ЦОД) Заказчика.
Пользователями Системы и Подсистем являются сотрудники краевых государственных органов
исполнительной власти края и государственных учреждений Хабаровского края.
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Требования к сопровождению ППО Системы
Под сопровождением Системы следует понимать оказание услуг, необходимых для
устойчивого функционирования Системы.
Сопровождение осуществляется с учетом обновлений ППО Системы, реализованных в ходе
оказания технической поддержки.
Сопровождение должно обеспечивать:
- сохранность имеющих функциональных возможностей подсистем, указанных в пункте 2.3
настоящей Технической части;
 4
- необходимую надежность Системы для предотвращения возникновения ситуаций,
приводящих к срыву бюджетного процесса и процедур исполнения бюджета Хабаровского края.
К сопровождению также относится осуществление удалённой технической поддержки всех
пользователей Системы. Для организации сопровождения Системы Исполнителем должен быть
выделен телефонный номер и учетная запись службы поддержки Исполнителя.
Техническая поддержка пользователей разделяется на первую и вторую линию.
Первая линия технической поддержки включает предоставление помощи и консультаций всем
пользователям Системы по техническим и прикладным вопросам по телефонам "горячей" линии,
электронной почте или с помощью других средств телекоммуникационного доступа (по рабочим дням
с 09.00 до 18.00, без перерыва, время Хабаровское). Работа специалистов первой линии поддержки
ведётся по месту нахождения Заказчика - министерства цифрового развития и связи Хабаровского края
(г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 56) и министерства финансов Хабаровского края (г.
Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 19). Количество специалистов Исполнителя, осуществляющих
техническую поддержку первой линии, должно быть достаточным для обеспечения показателей
качества сопровождения, предусмотренных Приложением 1 настоящей Технической части. К
компетенции первой линии технической поддержки относится:
- обеспечение регистрации в системе всех видов пользователей и организаций;
- настройка прав пользователей государственных и муниципальных учреждений края;
- создание новых учетных записей государственных и муниципальных учреждений в
справочнике Системы с соблюдением подчиненности вышестоящим организациям, прав доступа и
иерархии Системы;
- изготовление парольной документации для удаленного подключения пользователей к
Системе.
- обеспечение оперативного взаимодействия специалистов Исполнителя со специалистами
Заказчика и Министерства финансов Хабаровского края по обнаруженным ошибкам и перспективным
обновлениям;
- проведение инструктажа сотрудников Заказчика и Министерства финансов Хабаровского
края;
- взаимодействие со специалистами второй линии поддержки Исполнителя, передача на вторую
линию технической поддержки вопросов по её компетенции и контроль своевременного решения
данных вопросов;
- формирование и оформление перечней часто задаваемых вопросов пользователей
относительно работы системы и ответов на них для публикации на сайте Заказчика.
Вторая линия технической поддержки включает предоставление помощи и консультаций
пользователям Системы по техническим и прикладным вопросам по телефонам "горячей" линии,
электронной почте, портала поддержки или с помощью других средств телекоммуникационного
доступа, также проведение срочных настроек Системы, необходимых для обеспечения её
непрерывной работоспособности, обработку вопросов и обращений пользователей, решения по
которым выходят за рамки компетенции первой линии технической поддержки. Срок первичной
обработки обращений, передаваемых во вторую линию технической поддержки не должен превышать
6 часов. Работа специалистов второй линии технической поддержки ведётся с использованием
автоматизированных рабочих мест и средств удалённого телекоммуникационного доступа.
К компетенции второй линии технической поддержки относится:
- непрерывное поддержание Системы, и программ для ЭВМ, входящих в его состав, в
работоспособном состоянии;
- внесение изменений в ППО Системы по рекомендации Заказчика, либо устранение замечаний
и реализация предложений Заказчика и Министерства финансов Хабаровского края;
- учет замечаний, предложений и пожеланий специалистов Заказчика и Министерства финансов
Хабаровского края по обновлению Системы, при выходе очередной версии;
- настройка Системы в случае внесения в них вышеуказанных изменений;
- иные действия и мероприятия, необходимые для выполнения требований настоящей
Технической части.
3.2. Требования к оказанию услуг по обновлению ППО Системы
 5
Обновление ППО Системы, проводится в соответствии с законодательными и нормативными
актами Российской Федерации и Хабаровского края, регулирующих бюджетный процесс в рамках
функциональных характеристик, предусмотренных технической частью, улучшении технических
характеристик и расширении функциональных возможностей для повышения качества и
оперативности работы. Обновленное ППО "Учет и администрирование поступлений в бюджетную
систему (Администратор-Д)" должен обеспечивать информационный обмен с Федеральной службой
судебных приставов.
Обновленная Система должна быть интегрирована с информационной системой
планирования бюджета Хабаровского края "Проект-СМАРТ Про", информационной системой свода
отчетности "Свод-Смарт", региональной информационной системой Хабаровского края в сфере
закупок, информационной системой Портал управления общественными финансами" в части
безфайловой (посредством веб-сервиса) передачи справочной информации, структурных
классификаторов, данных отчетных форм, контрольных соотношений, печатных бланков, алгоритмов
обработки и анализа данных.
Внешний вид рабочих мест в обновленной подсистеме не должен быть изменен.
Услуги по обновлению Системы не должны:
- изменять текущие условия на количество подключений к системе;
- приводить к сокращению (изменению) функциональных возможностей подсистемы;
- приводить к деградации производительности подсистемы, в случае ее эксплуатации на
аналогичном оборудовании.
Услуги по обновлению Системы должны включать в себя обновление ППО и подсистем в
соответствии с изменениями законодательства и потребностями Заказчика, в том числе:
- поддержку в актуальном состоянии бизнес-процессов, их своевременное обновление, в том
числе своевременная актуализация маршрутов.
3.3 Инструктаж пользователей Системы
Исполнителем по запросам Заказчика или министерства финансов Хабаровского края
организуются инструктажи пользователей Системы путём проведения вебинаров по мере
формирования групп пользователей с продолжительностью каждого семинара не менее 1,5 часов.
Группы пользователей формируются Исполнителем на основе заявок, поданных пользователями
Системы.
3.4. Требования к патентной чистоте
ППО и алгоритмы функциональных блоков, обновляемых в рамках технической поддержки
Системы, не должны являться предметом претензий о нарушениях патентного и/или авторского права
любой третьей стороны.
Исполнитель в рамках исполнения обязательств по Контракту с соблюдением требований
главы 69 и главы 70 Гражданского кодекса РФ обязан предоставить Заказчику неисключительные
(пользовательские) права на использование результатов интеллектуальной деятельности (программ
для ЭВМ автоматизированной системы).
Право, предоставляемое Заказчику, включает в себя неисключительное (пользовательское)
право на воспроизведение программного обеспечения "Составление и исполнение доходов и расходов
бюджетов субъектов, ЗАТО и муниципальных образований в технологии СМАРТ по исполнению
бюджета "Бюджет-СМАРТ Про" регистрационный № 864 от 20.05.2016 в Едином реестре российских
программ для электронных вычислительных машин и баз данных, https://reestr.digital.gov.ru/ с
расширенным функционалом, включая подсистемы: "Плательщики и уплаченные доходы"
(производство РФ, регистрационный № 746 16.05.2016 от в Едином реестре российских программ для
электронных вычислительных машин и баз данных, https://reestr.digital.gov.ru/); "Взаимодействие с
ФНС" (производство РФ, регистрационный № 809 от 16.05.2016 в Едином реестре российских
программ для электронных вычислительных машин и баз данных, https://reestr.digital.gov.ru/);
"Администратор-Д" (производство РФ, регистрационный № 275 от 02.04.2016 в Едином реестре
российских
программ
для
электронных
вычислительных
машин
и
баз
данных,
https://reestr.digital.gov.ru/), "РРО-Смарт" (производство РФ, регистрационный № 1190 от 05.09.2016 в
Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных,
 6
https://reestr.digital.gov.ru/) , "243н" (производство РФ, регистрационный № 4704 от 19.09.2018 в
Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных,
https://reestr.digital.gov.ru/); "Перечень и реестры источников доходов бюджетов" (производство РФ,
регистрационный № 3753 от 23.07.2017 в Едином реестре российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных; "Сведения о ЮЛ" производство РФ, регистрационный № 811
16.05.2016 в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз
данных, https://reestr.digital.gov.ru/), "Архив-СМАРТ" производство РФ, регистрационный № 4539 от
05.07.2018 в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз
данных,
https://reestr.digital.gov.ru/),
"Контроль
деятельности
ЮЛ"
(https://www.keysystems.ru/products/budget-utilization/kontrol-deyatelnosti-yul/) в качестве конечного
пользователя, ограниченное правом инсталляции, копирования, запуска и использования его в своем
рабочем процессе в соответствии с ее техническим (функциональным) назначением.
По истечении срока действия технической поддержки Заказчик имеет право без ограничения
срока использовать обновленную программу для ЭВМ, при этом такое использование
распространяется исключительно на версии, разработанные при осуществлении технической
поддержки без права модификации исходных кодов.
3.5 Требования к обновлениям Системы
Информирование Исполнителем Заказчика об изменениях и обновлениях Системы,
проведенных в нем, производится любым способом связи, согласованным с Заказчиком.
Обновления ППО Системы устанавливаются удаленно Исполнителем на аппаратнопрограммных ресурсах Заказчика.
Исполнителем обеспечивается предоставление обновлений системы: Заказчик получает все
необходимые обновления ППО Системы, выполненные с учетом изменений действующего
законодательства, в течение всего срока действия Технической поддержки.
Обновления ППО Системы могут предоставляться путём предоставления Исполнителем
Заказчику прав доступа к собственным ресурсам в сети "Интернет" (при их наличии).
Исполнитель должен на предоставленном Заказчиком оборудовании установить, подключить,
настроить и активировать обновленное ППО, провести инструктаж сотрудников Заказчика,
обеспечивающих использование и обслуживание ППО, с демонстрацией работы всех функций,
предусмотренных Технической частью.
Перечень программного обеспечения, поставляемого на материальном носителе и (или) в
электронном виде по каналам связи, либо предоставляемого в аренду или в пользование, либо в
отношении которого предоставляются права на использование или расширяется ранее
предоставленный объем прав
3.5.1. Перечень программного обеспечения, поставляемого на материальном носителе и
(или) в электронном виде по каналам связи, либо предоставляемого в аренду или в пользование,
либо в отношении которого предоставляются права на использование или расширяется ранее
предоставленный объем прав
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
Наименование программного
обеспечения, используемого
Заказчиком
"Бюджет-СМАРТ ПРО"
"Плательщики и уплаченные
доходы"
"Взаимодействие с ФНС"
"Администратор-Д"
"РРО-Смарт"
"243н"
"Перечень и реестры
источников доходов бюджетов"
Номер реестровой записи в реестре
российского программного обеспечения
864
746
809
275
1190
4704
3753
 7
8
9
10
"Сведения о ЮЛ"
"Архив-СМАРТ"
"СУБД-КС"
811
4539
17674
3.6. Требования к информационной безопасности при осуществлении технической
поддержки Системы
Заказчик в течении пяти рабочих дней со дня заключения контракта утверждает Регламент
взаимодействия в соответствии с требованиями пунктов 4 "в", 4 "г" и 6 Постановления Правительства
РФ от 18.08.2026 № 1024 "Об утверждении правил использования технических средств, программ для
электронных вычислительных машин и баз данных, доступ к которым предоставляется с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, для обеспечения создания и
эксплуатации государственных информационных систем, иных информационных систем
государственных органов, предусмотренных частью 1.1 статьи 13 Федерального закона "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации".
Доступ сотрудников Исполнителя к техническим средствам и ППО Системы осуществляется
согласно перечню, в котором указываются фамилии, имена, отчества сотрудников Исполнителя,
которым требуется такой доступ для оказания услуг. Сведения о сотрудниках предоставляются
Исполнителем в течение трёх дней со дня начала осуществления технической поддержки.
Все сотрудники Исполнителя, включенные в указанный перечень, должны дать
индивидуальное письменное согласие на соблюдение конфиденциальности сведений, полученных при
оказании услуг.
Максимально высокие привилегии учетных записей Исполнителя в операционных системах,
допустимые при осуществлении технической поддержки – "локальный администратор".
Выполнение Исполнителем действий, не предусмотренных настоящей Технической частью, не
допускается.
3.7 Нормативные правовые акты и иные нормативные документы, используемые
Исполнителем при оказании услуг:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ;
- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 24.05.2022 года № 82н "О Порядке
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и
принципах назначения";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 года № 868 "О порядке
формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации";
- Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 года № 1043 "О формировании, ведении и
утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов)
государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и
работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации";
- Приказ Минфина России от 28.12.2016 года № 243Н "О составе и порядке размещения и
предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации";
- Приказ министерства финансов Хабаровского края от 28.12.2017 года № 268П "Об
утверждении порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи краевого бюджета";
- Приказ Министерства финансов Хабаровского края от 23.12.2013 года № 197П "Об
утверждении порядка составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей
бюджетных средств и главных администраторов источников финансирования дефицита краевого
бюджета";
- Приказ министерства финансов Хабаровского края от 29.12.2010 года № 149П "Об
утверждении порядка составления и ведения кассового плана исполнения краевого бюджета";
- Приказ министерства финансов Хабаровского края от 12.01.2018 года № 20П "Об
утверждении порядка направления министерством финансов Хабаровского края уведомления о
 8
предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, и о внесении изменений в порядок составления и ведения бюджетных росписей главных
распорядителей бюджетных средств и главных администраторов источников финансирования
дефицита краевого бюджета, утвержденный приказом министерства финансов Хабаровского края от
23 декабря 2013 г. № 197П";
- Приказ министерства финансов Хабаровского края от 03.09.2019 года № 368П "Об
утверждении перечней кодов видов источников финансирования дефицита краевого бюджета и
бюджета Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования";
- Приказ министерства финансов Хабаровского края от 28.06.2018 года № 168П "Об
утверждении Порядка исполнения краевого бюджета по расходам и источникам финансирования
дефицита бюджета";
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 года № 1275-р "О
Концепции создания и развития государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами "Электронный бюджет";
- Федерального закона от 06.04.2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи";
- Федеральный закон от 27.07.2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации".
3.8. Требования к документации системы
Исполнителем формируется, поддерживается в актуальном состоянии техническая,
эксплуатационная и пользовательская документация Системы.
3.8.1. Эксплуатационная документация Системы
Эксплуатационная документация составляется и актуализируется Исполнителем одновременно с
реализацией обновлений ППО Системы, и предоставляется Заказчику в течение 30 дней со дня
реализации соответствующих обновлений.
Эксплуатационная документация Системы предоставляется Исполнителем в установленные
настоящей Технической частью сроки в форме электронного документа.
3.8.2 Пользовательская документация Системы
Пользовательская документация составляется и актуализируется Исполнителем одновременно
с обновлением ППО, затрагивающим порядок действий пользователей, и предоставляется Заказчику в
течение 5 рабочих дней со дня реализации соответствующих обновлений ППО.
Пользовательская документация Системы предоставляется Исполнителем в установленные
настоящей Технической частью сроки в форме электронного документа Заказчику.
3.8.3 Отчет по технической поддержке
По результатам оказываемых услуг Исполнитель должен предоставить Заказчику отчет по
количеству обращений в службу технической поддержки Исполнителя, по количеству обновлений
ППО Системы, сроках и результатах выполнения.
Отчет по технической поддержки Системы предоставляется Исполнителем в установленные
настоящей Технической частью сроки в форме документа на бумажном носителе.
3.9 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАКУПКИ
Результатом закупки является оказание услуг по технической поддержке информационной
системы исполнения бюджета ''Бюджет-Смарт'' в полном объеме в соответствии с требованиями
Технической части.
 9
Приложение 1
Порядок технической поддержки в части поддержки пользователей
4.1. Расчет нагрузки
Количество организаций, работающих в Системе, соответствует количеству организаций
уровня субъекта Российской Федерации, работающих в соответствии с приказом министерства
финансов Хабаровского края от 23.12.2013 года № 197П "Об утверждении порядка составления и
ведения бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств и главных
администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета".
При расчете нагрузки на Исполнителя, следует исходить из следующих прогнозируемых
входных параметров.
Наименование
Прогнозируемое количество пользователей системы
Прогнозируемое среднее количество обращений по телефону
от одной организации в месяц
Прогнозируемое количество электронных писем и
факсимильных сообщений от одной организации в месяц
Время обработки одного звонка в службе технической
поддержки Исполнителя
Время обработки одного электронного письма в службе
технической поддержки Исполнителя
Таблица 1 Расчет нагрузки
Единица
Количество
измерения
чел.
не более 3000
шт.
5
шт.
5
мин.
не более 30
мин.
не более 60
4.2
Информационная поддержка пользователей
4.2.1 Предоставление информационной поддержки пользователям Системы
 10
Название
функции
Инициатор
Форма
инициирования
Описание
функции
Таблица 2 Информационная поддержка пользователей
Предоставление информационной поддержки пользователям Системы
Пользователь Системы
Обращение пользователя по телефону, электронной почте, через "личный
кабинет" предоставляемый исполнителем.
Обработка телефонных звонков.
Обработка сообщений электронной почты.
Обработка сообщений, введенных в "личном кабинете" пользователя.
Предельное время Не более 5 минут на маршрутизацию телефонного звонка в
исполнения
соответствующую службу и подключение профильного специалиста;
Не более 4 часов на маршрутизацию сообщения или электронного письма в
службе технической поддержки Исполнителя
Отчетность
Статистика обращений пользователей отражается в ежеквартальной
отчетности
Для осуществления функций по поддержке пользователей Исполнитель обеспечивает:
- прием, учет обращений пользователей по вопросам пользования системой;
- идентификацию и обработку инцидентов и обращений и запросов на обслуживание;
- информирование пользователей о текущем статусе обращений и инцидентов;
- диспетчеризацию инцидентов специалистам более высокой квалификации;
- взаимодействие с Заказчиком;
- информирование пользователей о работе системы.
4.2.2 Типовые параметры средней и предельной продолжительности взаимодействия с
пользователями Системы
Таблица 3 Параметры взаимодействия
Форма
Критерий
Параметр (предельное значение)
взаимодействия
Консультация
Время ожидания ответа
Не более 10 мин. (во внештатном режиме
клиента
не более 30 мин.)
оператором
Время
обработки
одного Не более 30 мин.
Исполнителя
по звонка в службе технической
телефону
поддержки Исполнителя
Консультация
Регистрация, классификация Не более 1 часа
клиента
обращений
оператором
Рассмотрение обращения и Не более 8 часов
Исполнителя
по оформление ответа
электронной почте Продление
рассмотрения Не более 1 рабочего дня
обращения
Ответ
на Формирование проекта ответа Не более 10 рабочих дней с момента их
официальный
на официальное письмо
поступления.
запрос.
При
обращении
уполномоченного
сотрудника Заказчика с категориями:
"оперативно" - не позднее 3 рабочих дней;
"срочно" не позднее 1 рабочего дня;
"незамедлительно" – не более 3 часов.
Действия по рассмотренному обращению не производятся с уведомлением об этом
пользователя в случаях:
- если вопрос по существу не имеет отношения к обязанностям Исполнителя;
- если письменное обращение содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу сотрудника Исполнителя, а также членов его семьи;
- если текст письменного обращения не поддается прочтению;
 11
-если в письменном обращении пользователя содержится вопрос, на который уже был
предоставлен ответ по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства;
-если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без
разглашения конфиденциальной информации.
Письменное заявление пользователя сайта не рассматривается и ответ на обращение не дается,
если в письменном обращении не указаны контактные данные.
4.2.3 Служба поддержки Исполнителя
Для осуществления функций по поддержке пользователей Исполнителя обеспечивает:
- единую точку входа к службе поддержки;
- прием, учет обращений пользователей по вопросам регистрации и пользования;
- идентификацию и обработку инцидентов и запросов на обслуживание;
- накопление базы знаний по решенным инцидентам;
- управление жизненным циклом Инцидента;
- оперативный обмен между внутренними службами;
- контроль над последовательностью выполненных действий, потраченным временем и
ресурсами;
- информирование пользователей о проведении плановых работ;
- восстановление информации, хранящейся на серверах и системах хранения после сбоев,
возникших при обновлении Системы, для выполнения обязательств по осуществлению технической
поддержки;
- ликвидацию последствий аварийных ситуаций при работе Системы, в том числе в нерабочее
время, включая выходные и праздничные дни по предварительному согласованию с Заказчиком;
- контроль за целостностью информации, находящейся в ведении Заказчика, и ее защиту от
несанкционированного изменения, копирования и уничтожения;
- немедленное информирование Заказчика об имевших место фактах нарушения установленных
требований по обеспечению информационной безопасности, утраты, порчи защищаемой информации,
попытках несанкционированного доступа к информации и техническим средствам системы, а также
(совместно с Заказчиком) принятие необходимых мер по устранению нарушений;
- назначение приоритетов запросам в зависимости от типа запроса, конкретного пользователя
или других обстоятельств;
- возможность построения статистических и аналитических отчетов в соответствии с нуждами
Заказчика.
- подготовку ежеквартальных отчетов.
4.2.4 Информационное обслуживание Заказчика
4.2.4.1 Общие требования
Информационное обслуживание Заказчика включает формирование по запросам Заказчика
отчетов о функционировании Системы (согласно таблицам отчетных форм), аналитических обзоров со
статистикой Системы, анализом проблем и предлагаемыми вариантами их решения.
При осуществлении технической поддержки Исполнитель должен по запросам Заказчика
предоставлять ему аналитическую и статистическую информацию о работе Системы. Отчетность
должна предоставляться по формам, приведенными в пункте 4.2.4.2 настоящей Технической части.
Требования к документированию
По запросу Заказчика Исполнитель обязан предоставить все материалы по обработанным
обращениям (списки зарегистрированных отработанных/неотработанных инцидентов и другую
информацию, подтверждающую качественное осуществление Исполнителем Системы технической
поддержки).
4.2.4.2 Таблицы отчетных форм
Таблица 4 Отчёт по количеству обращений в
службу технической поддержки Исполнителя
 12
Дата и
время
Дата и
обращения
время
обращения
Информация
оИнформация
заявителе
о заявителе
Описание
проблемы
Описание
проблемы
Дата и время установки обновления ППО
Системы
Результат
решение
Результат
проблемы
решение
проблемы
Дата и время решения
проблемы
Дата и время решения
проблемы
Таблица 5 Отчёт по количеству обновлений
ППО Системы, форм отчетности
Номер версии
Описание функциональности
ППО
ППО

=== ФАЙЛ: II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА | docs/0122200002526003728/II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА.pdf
II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
№
п/п
1.
Наименование
Наименование объекта закупки
2.
Начальная (максимальная) цена
контракта
3.
Перечень документов, копии
которых должны быть
предоставлены в соответствии с п. 1
ч. 1 ст. 31 Федерального закона №
44-ФЗ
Перечень документов,
подтверждающих соответствие
товара, работы или услуги
требованиям, установленным в
соответствии с законодательством
Российской Федерации
Перечень документов,
подтверждающих соответствие
участника закупки требованиям,
предъявляемым к участникам
закупки в соответствии с ч. 2 и 2.1
ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Информация о запрете или об
ограничении закупок товаров (в том
числе поставляемых при
выполнении закупаемых работ,
оказании закупаемых услуг),
происходящих из иностранных
государств, работ, услуг,
соответственно выполняемых,
оказываемых иностранными лицами,
о преимуществе в отношении
товаров российского происхождения
(в том числе поставляемых при
выполнении закупаемых работ,
оказании закупаемых услуг), работ,
услуг, соответственно выполняемых,
оказываемых российскими лицами, в
случае, если такие запрет,
ограничение, преимущество
установлены в соответствии с п. 1 ч.
2 ст. 14 Федерального закона № 44ФЗ в отношении товара (в том числе
поставляемого при выполнении
закупаемой работы, оказании
закупаемой услуги), работы, услуги,
являющихся объектом закупки
Реквизиты счета, на котором в
соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются
операции со средствами,
поступающими заказчику
4.
5.
6.
7.
Содержание
Оказание услуг по технической поддержке
информационной системы исполнения бюджета
''Бюджет-Смарт''
8 989 825,00 руб.
Сумма 2027 г. - 8 989 825,00 руб.
Не установлено
Не установлено
Не установлены
Установлен запрет, предусмотренный п. 1
постановления Правительства Российской Федерации
от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению
национального режима при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, закупок
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (далее – Постановление № 1875),
в отношении программного обеспечения.
Информация и документы, которые подтверждают
страну происхождения товара, предусмотренные
Постановлением № 1875, указаны в п. 4.1.8 части I.
Инструкция участникам аукциона в электронной
форме
УФК по Хабаровскому краю (Министерство
цифрового развития и связи Хабаровского края ЛС
05222206610)
ИНН: 2721194589
КПП: 272101001
Банк получателя платежа: ОКЦ № 2 ДГУ Банка
России//УФК по Хабаровскому краю г.Хабаровск
БИК: 010813050
расчетный счет: 03222643080000002200
 2
№
п/п
8.
9.
10.
Наименование
Содержание
Реквизиты счета для перечисления
денежных средств в случае,
предусмотренном ч. 13 ст. 44
Федерального закона № 44-ФЗ
УФК по Хабаровскому краю (Министерство
цифрового развития и связи Хабаровского края ЛС
05222206610)
ИНН: 2721194589
КПП: 272101001
Банк получателя платежа: ОКЦ № 2 ДГУ Банка
России//УФК по Хабаровскому краю г.Хабаровск
БИК: 010813050
расчетный счет: 03222643080000002200
Не предусмотрена
Возможность заказчика заключить
контракты с несколькими
участниками закупки в соответствии
с ч. 10 ст. 34 Федерального закона
№ 44-ФЗ
Наименование, место нахождения,
почтовый адрес, адрес электронной
почты, номер контактного телефона
заказчика, ответственное за
заключение контракта должностное
лицо заказчика
Министерство цифрового развития и связи
Хабаровского края;
место нахождения – Российская Федерация, 680000,
Хабаровский край, Хабаровск г, МуравьеваАмурского ул, Муравьева-Амурского ул, Д. 56;
почтовый адрес – 680000, Хабаровский, Хабаровск,
край. Хабаровский, г. Хабаровск, ул. МуравьеваАмурского, д. 56, дом 56;
it@khv.gov.ru;
8-4212-402077;
Рыбалко Игорь Владимирович

=== ФАЙЛ: V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА | docs/0122200002526003728/V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА.pdf
V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА
Государственный контракт
г. _____________
«___» ________ 20__ г.
Министерство цифрового развития и связи Хабаровского края, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице ______________________________,
действующего на основании
___________________, с одной стороны и ______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице _________________, действующего на основании ________________________________, с другой
стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с
соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) на
условиях,
предусмотренных
извещением
об
осуществлении
закупки
№
_______,
(Идентификационный код закупки 262272119458927210100101030016202242), заявкой участника
закупки, заключили настоящий государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Предмет контракта: Оказание услуг по технической поддержке информационной системы
исполнения бюджета ''Бюджет-Смарт'' (далее – Услуги). Заказчик поручает, а Исполнитель
принимает на себя обязательства оказать Услуги в соответствии с Технической частью (Приложение
1), Спецификацией (Приложение 2), являющимися неотъемлемыми частями контракта, а Заказчик
обязуется принять оказанные Услуги и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных
контрактом. 123
2. ЦЕНА КОНТРАКТА1
2.1. Цена контракта составляет _____________ (сумма прописью), включая
НДС________________(___________________) рублей _____копеек2 (в случае, если контракт
заключается с Исполнителем не являющимся плательщиком НДС, либо если оказываемые услуги не
подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, указать
«НДС не облагается».)
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю - юридическому лицу или физическому
лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается
на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи
подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком3.
2.1.1. Цена каждого этапа устанавливается в размере, определенном пропорционально
снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается
контракт и указана в Приложении 3 к контракту.
2.2. Валютой для установления цены контракта и расчетов с Исполнитель является рубль
Российской Федерации.
2.3. Источник финансирования контракта:Хабаровский край - Бюджет Хабаровского края.
2.4. Цена контракта включает в себя стоимость оказания Услуг, все затраты и издержки, а
также налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые с Исполнителя в связи с
исполнением контракта
1
«Плата, подлежащая внесению участником закупки за заключение контракта», если в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ полежит внесению участником закупки плата за заключение контракта.
В случае указания предложения о цене за право заключения контракта пункты 2.2-2.5 контракта не применяются.
2
Условие в части НДС не включается в контракт в случае указания предложения о цене за право заключения контракта.
3
За исключением случая, если контрактом предусмотрена плата, подлежащая внесению участником закупки за
заключение контракта.
 2
2.5. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, за
исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ4
3.1. Оплата за оказанные Услуги осуществляется по цене, установленной п. 2.1 контракта.
3.2. Оплата Услуг осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в контракте, на основании
выставленного Исполнителем счета или счета-фактуры в течение 7 рабочих дней с даты подписания
Заказчиком документа о приемке.
Расчет осуществляется по каждому этапу.
3.3. Обязательство Заказчика по оплате за оказанные Услуги считается исполненным с
момента списания денежных средств со счета Заказчика.
3.4. Если контрактом предусмотрены этапы оказания Услуг, Заказчиком должен быть оплачен
каждый из этапов оказанных Услуг.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
условиями контракта.
4.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных
документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями контракта.
4.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств
Исполнителя по настоящему контракту.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Своевременно принять и оплатить5 оказанные Услуги в соответствии с условиями
настоящего контракта.
4.2.2. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Исполнителя в
части оказания Услуг в соответствии с условиями настоящего контракта.
4.2.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направлять Исполнителю требование об уплате в добровольном порядке
сумм неустойки, предусмотренных контрактом, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) им
своих обязательств по настоящему контракту (за исключением неустойки, подлежащей списанию в
случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации).
4.2.4. В случае неуплаты Исполнителем в добровольном порядке предусмотренных контрактом сумм неустойки за неисполнение своих обязательств (за исключением неустойки, подлежащей
списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации)
взыскивать их в судебном порядке либо производить оплату по контракту в соответствии с п. 9.6
настоящего контракта.
4.2.5. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении контракта
одновременно заявлять требования об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с
положениями законодательства и условиями контракта, если на момент подачи такого заявления
имелись основания для взыскания неустойки и такая неустойка не была оплачена в соответствии с
п.9.6 настоящего контракта либо отсутствовала возможность для оплаты по контракту в
соответствии с п.9.6 настоящего контракта.
4.2.6. Не допускать расторжения контракта по соглашению Сторон, если на дату подписания
соглашения имелись основания требовать от Исполнителя оплаты неустойки за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, (за исключением неустойки,
4
Раздел не применяется, если контрактом предусмотрена плата, подлежащая внесению участником закупки за
заключение контракта.
5
За исключением случая, если контрактом предусмотрена плата, подлежащая внесению участником закупки за
заключение контракта.
 3
подлежащей списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской
Федерации), и Исполнителем такая неустойка не оплачена, в том числе и в порядке,
предусмотренном п.9.6 настоящего контракта.
4.2.7. В случае если на дату окончания срока исполнения контракта имеются основания
требовать от Исполнителя оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по контракту:
4.2.7.1. В течение 10 дней с даты окончания срока исполнения контракта направить
Исполнителю уведомление с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения уведомления
неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями контракта за
весь период просрочки исполнения.
4.2.7.2. При неоплате в установленный срок Исполнителем неустойки не позднее 10 дней с
даты истечения срока для оплаты неустойки, указанного в уведомлении (в случае если оплата по
контракту не была произведена в соответствии с п. 9.6 настоящего контракта), направить в суд
исковое заявление с требованием об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями
законодательства и условиями контракта.
4.2.8. Провести экспертизу для проверки предоставленных Исполнителем результатов
оказания Услуг, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.
4.2.9. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем условий контракта в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.10. Соблюдать требования о защите информации, установленные статьей 16 Федерального
закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации".
4.2.11.Предусмотреть безопасное взаимодействие эксплуатируемой
информационной
системы с используемыми в указанных целях электронными сервисами, которые предусмотрены
пунктом 1 Правил использования технических средств, программ для электронных вычислительных
машин и баз данных, доступ к которым предоставляется с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, для обеспечения создания и эксплуатации государственных
информационных
систем,
иных
информационных
систем
государственных
органов,
предусмотренных частью 1.1 статьи 13 Федерального закона "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации", утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.08.2026 № 1024 (далее – электронный сервис, Правила), включая организацию
каналов связи, соответствующих требованиям о защите информации, контроль состава передаваемых
данных и недопущение передачи информации ограниченного доступа в случае, если электронный
сервис не предназначен для обработки такой информации.
4.2.12. Осуществлять взаимодействие по вопросам функционирования электронного сервиса в
сроки и порядке, которые определены регламентом взаимодействия по вопросам функционирования
электронного сервиса, формируемым и утверждаемым Заказчиком, определяющим порядок действий
Подрядчика (исполнителя) и Заказчика при возникновении сбоев, аварийных ситуаций и иных
инцидентов при функционировании электронного сервиса, включая вопросы по разграничению
ответственности Заказчика и Подрядчика (исполнителя) по соблюдению требований о защите
информации, определению допустимых значений времени восстановления работоспособности
электронного сервиса после возникновения указанных инцидентов, установлению требования о
защите информации, обрабатываемой электронным сервисом, а также предусматривающим
требования по обеспечению Подрядчиком (исполнителем):
надежности систем инженерно-технического обеспечения и оборудования, с использованием
которых предоставляется электронный сервис, соответствующий требованиям к надежности,
определенной технической и (или) эксплуатационной документацией на государственную
информационную систему;
хранения, в том числе резервного копирования, обработанной электронным сервисом
информации и обеспечения доступа Заказчика к указанной информации на весь срок выполнения
работ, указанного в п. 5.1 настоящего контракта, также передачи Заказчику указанной информации
 4
по результатам выполненных работ по настоящему контракту, включая передачу указанной
информации в случае расторжения настоящего контракта;
мониторинга инженерной и аппаратно-программной инфраструктуры, с использованием
которой предоставляется электронный сервис, включая незамедлительное информирование
Заказчика о сбоях и об инцидентах в работе электронного сервиса, в том числе об инцидентах
несанкционированного доступа к информации, обработка и хранение которой осуществляются
электронным сервисом, о компьютерных атаках на компоненты электронного сервиса и
инфраструктуры, обеспечивающей его функционирование, об иных инцидентах нарушения
требований о защите информации;
уведомления Заказчика о привлечении соисполнителя не позднее чем за 3 рабочих дня до
начала выполнения соответствующих работ соисполнителем, а в случае, если электронным сервисом
осуществляется обработка информации ограниченного доступа, также получения Заказчиком от
Подрядчика (исполнителя) письменного согласия на привлечение конкретного соисполнителя до
начала фактической передачи Подрядчиком (исполнителем) такому соисполнителю информации
ограниченного доступа;
соблюдение иных требований, установленных Правилами.
4.2.13. Обеспечивать контроль выполнения требований, установленных пунктом 5 Правил, а
также требований о защите информации для использования электронных сервисов, предоставляемых
на безвозмездной основе Подрядчиком (исполнителем) на основании соглашений (договоров), оферт
Подрядчика (исполнителя).
4.3. Исполнитель вправе:
4.3.1. Требовать подписания в соответствии с условиями контракта Заказчиком документа о
приемке в единой информационной системе в сфере закупок (далее - документ о приемке).
4.3.2. Требовать своевременной оплаты за оказываемые Услуги в соответствии с условиями
настоящего контракта6.
4.3.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам
оказания Услуг в рамках настоящего контракта.
4.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от
исполнения отдельных видов обязательств.
4.4. Исполнитель обязан:
4.4.1. Оказать услуги, предусмотренные настоящим контрактом, в соответствии с
Технической частью и в сроки, установленные в Разделе 5 «Сроки, место и условия оказания услуг»
контракта.
4.4.2. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения контракта представить Заказчику
оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства копии документов,
подтверждающих в соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса РФ наличие у
Исполнителя полномочий в объеме, достаточном для выполнения обязательств по контракту без
нарушения интеллектуальных прав третьих лиц.
4.4.3. Своевременно представить Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения
своих обязательств по контракту, в том числе о сложностях, возникших при исполнении контракта.
4.4.4. По окончании оказания Услуг передать результаты оказанных услуг Заказчику в
порядке и в сроки, определенные Разделом 6 «Порядок сдачи-приемки услуг» настоящего контракта.
4.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в
срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в
установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением
Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.
4.4.6. Гарантировать качество оказанных Услуг.
4.4.7. Обеспечить соответствие результатов оказанных услуг требованиям качества,
безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и
6
За исключением случая, если контрактом предусмотрена плата, подлежащая внесению участником закупки за
заключение контракта.
 5
правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным
законодательством Российской Федерации и Контрактом.
4.4.8. Осуществлять взаимодействие по вопросам функционирования электронного сервиса в
сроки и порядке, которые определены регламентом взаимодействия по вопросам функционирования
электронного сервиса.
4.4.9. Предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со
дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить
соответствующее обеспечение в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской
Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения
контракта, лицензии на осуществление банковских операций.
5. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1. Срок оказания услуг – В соответствии с Графиком оказания услуг.
5.1.1. Дата начала исполнения контракта 01.01.2027, но не ранее даты заключения контракта.
Дата окончания исполнения контракта 30.12.2027.
Сроки исполнения отдельных этапов исполнения контракта указаны в графике оказания
услуг.
5.2. Место оказания Услуг – Российская Федерация, В соответствии с Технической частью.
5.3. Условия оказания Услуг – В соответствии с Технической частью.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
6.1. Приемка оказанных Услуг по настоящему контракту на соответствие их требованиям,
установленным в настоящем контракте, осуществляется поэтапно, на основании подписанного
Сторонами документа о приемке.
6.2. По окончании оказания Услуг по каждому этапу Исполнитель обязан сообщить Заказчику
об исполнении каждого этапа, о готовности к сдаче результата соответствующего этапа и формирует
с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, и размещает в единой информационной
системе документ о приемке, содержащий сведения в соответствии с требованиями законодательства
РФ и прилагает финансовые документы (счет или счет-фактура). При этом в случае, если
информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации,
содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о
приемке.
6.3. Документ о приемке, подписанный Исполнителем, не позднее одного часа с момента его
размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой
информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о
приемке, подписанного Исполнителем, считается дата размещения в соответствии с настоящим
пунктом контракта документа о приемке в единой информационной системе в соответствии с
часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
6.4. Для проверки оказанных Исполнителем Услуг, предусмотренных контрактом, в части их
соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению
могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований
контракта, не препятствующие приемке оказанных Услуг, в заключении могут содержаться
предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных Услуг в случае выявления
несоответствия таких услуг условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует
приемке Услуг и устранено Исполнителем.
 6
6.5. По решению Заказчика для приемки оказанных Услуг может создаваться приемочная
комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных
организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке оказанных Услуг приемочная
комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы
предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
6.6. Заказчик в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления
Заказчику документа о приемке, подписанного Исполнителем, и на основании результатов
экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 6.4 Контракта, подписывает усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, размещает в единой
информационной системе документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа
о приемке с указанием причин такого отказа.
6.7. В случае обнаружения Заказчиком недостатков при проведении приемки
соответствующего этапа оказанных Услуг, Заказчик формирует с использованием единой
информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный
отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
6.8. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке каждого
этапа Услуг Исполнитель вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и
направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
6.9. Датой приемки оказанных услуг считается дата размещения в единой информационной
системе документа о приемке по последнему (заключительному) этапу, подписанного Заказчиком.
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. Исполнитель гарантирует соответствие качества оказанных Услуг условиям контракта.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 5,00% от начальной
(максимальной) от цены контракта на сумму ________ рублей.
В случае если предложенная Исполнителем (участником закупки) цена контракта снижена на
25 % и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, обеспечение исполнения
Контракта предоставляется с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.
8.2. Обеспечение исполнения контракта должно обеспечивать выполнение всех обязательств
Исполнителя по контракту, а также по возмещению убытков и уплате неустоек.
8.3. В случае если Исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта выбрана
независимая гарантия, такая независимая гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45
Федерального закона № 44-ФЗ.
8.3.1. Срок действия независимой гарантией должен превышать предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95
Федерального Закона №-44-ФЗ.
8.3.2. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта лицензии на
осуществление банковских операций, Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение
исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком
Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого
обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2
и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
8.3.3. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с
частью 30 статьи 34, частью 7 статьи 96 Федерального Закона № 44-ФЗ возврат независимой
гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не
осуществляется, взыскание по ней не производится.
 7
8.4. В случае если Исполнителем применяется такая форма обеспечения исполнения
контракта, как внесение денежных средств, то такие денежные средства возвращаются Заказчиком
Исполнителю в срок, не превышающий тридцати дней с даты исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных контрактом.
8.5. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения
исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения
исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть
уменьшен в порядке и случаях, указанных в п. 8.7 - 8.8 контракта.
8.6. В ходе исполнения настоящего контракта размер обеспечения исполнения контракта
подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 8.7-8.8 контракта
8.7. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления
Заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств по оказанию услуг или об
исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для
включения в реестр контрактов, предусмотренный ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ.
Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости
исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые
предусмотрены контрактом.
В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных
средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Исполнителя ему возвращаются Заказчиком в
срок, установленный п. 8.4 контракта, денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер
обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об
исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления
независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть
предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного
Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем
реестре контрактов.
8.8. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта, предусмотренное в п. 8.5-8.6
контракта, осуществляется при условии отсутствия неисполненных Исполнителем требований об
уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, а также приемки Заказчиком
оказанных Услуг. Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством
Российской Федерации в целях защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской
Федерации.
8.9. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме внесения
денежных средств, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении
обязательства во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате неустойку (штраф,
пени) из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения.
8.10. Предусмотренные частью 1 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе
изменения осуществляются при условии предоставления Исполнителем в соответствии с
Федеральным законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие
изменения влекут возникновение новых обязательств Исполнителя, не обеспеченных ранее
предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в
соответствии со статьей 96 Федерального закона о контрактной системе. При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3
статьи
96
Федерального
закона
о
контрактной
системе;
2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих
изменений
в
условия
ранее
предоставленной
Заказчику
независимой
гарантии;
3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой
независимой гарантии, возврат Заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии
предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, Заказчик
признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии,
 8
обязательство гаранта перед Заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии
прекращается
с
момента
выдачи
новой
независимой
гарантии;
4) если при увеличении в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе
цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных
средств, Исполнитель вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в
размере, пропорциональном стоимости новых обязательств Исполнителя.
8.11. В случае уменьшения в соответствии со ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ цены
контракта Заказчик возвращает Исполнителю внесенные в качестве обеспечения исполнения
контракта денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены
контракта.
8.12. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34
Федерального закона о контрактной системе по соглашению Сторон устанавливается новый срок
возврата Заказчиком Исполнителю денежных средств, внесенных в качестве обеспечения
исполнения контракта.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек
(штрафов, пеней).
9.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
не уплаченной в срок суммы.
9.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим
контрактом) размер штрафа устанавливается в следующем порядке
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей
(включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
9.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного
обязательства, если таковое установлено), предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных
случаях
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
Исполнителем
обязательств,
предусмотренных контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).
9.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного настоящим контрактом, в том числе просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного пунктом 4.4.9. настоящего контракта, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается
 9
контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего контракта (отдельного этапа
исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения
контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если
законодательством РФ установлен иной порядок начисления пени.
9.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем
обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения
Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства, если таковое установлено),
предусмотренных настоящим контрактом.
9.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства, если таковое установлено), предусмотренных
настоящим контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 9.3.4, 9.3.5, 9.11.1, настоящего Контракта):
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает
3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от
3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от
50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от
100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от
500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от
1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от
2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5
млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10
млрд. рублей.
9.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, заключенным с победителем закупки (или с
иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ),
предложившим наиболее высокую цену за право заключения настоящего контракта, размер штрафа
рассчитывается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в
случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) , утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3
млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3
млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50
млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
 10
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.
рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.
рублей (включительно).
9.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, которое не имеет стоимостного
выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в настоящем контракте таких
обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей
(включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
9.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену
настоящего контракта.
9.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену настоящего
контракта.
9.6. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Исполнителем требований об уплате
неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.
9.7. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения
Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту, Исполнитель обязан возместить такие
убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.
9.8. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением
Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия
контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
9.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9.10. В случае расторжения контракта в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем
своих обязательств, последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения контракта
уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии с п.9.3 настоящего контракта.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы.
10.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти
обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены
соответствующими уполномоченными органами.
10.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5
дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.
10.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке,
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета
действия этих обстоятельств и их последствий.
 11
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА
11.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.
11.2 Изменение положений настоящего контракта возможны в случаях, предусмотренных
пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее
доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, при
этом Заказчик в порядке, предусмотренном ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае, если не
достигнуто соглашение о снижении цены контракта без сокращения объема Услуг и (или) об
изменении сроков исполнения контракта, обеспечивает соглашение с Исполнителем новых условий
контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема Услуг,
предусмотренных контрактом.
11.3. По соглашению Сторон при исполнении настоящего контракта допускается изменение
его существенных условий:
- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации
регулируемых цен (тарифов) на услуги;
- при замене предусмотренных контрактом Услуги на Услугу, функциональные, технические
и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики которой аналогичны или
улучшены по сравнению с характеристиками, предусмотренными описанием объекта закупки;
- при изменении реквизитов счета Исполнителя, на который осуществляется перечисление
денежных средств в качестве оплаты оказанной Услуги без изменения иных существенных условий
контракта;
- в случае если при исполнении настоящего контракта изменяется срок исполнения
отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта,
предусмотренного при его заключении.
11.4. Иные изменения и дополнения настоящего контракта возможны по соглашению Сторон
в рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения и
дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных
соглашений к контракту. Дополнительные соглашения к контракту являются его неотъемлемой
частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров,
связанных с исполнением настоящего контракта, Стороны предпринимают усилия для
урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
12.2. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного
согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Хабаровского края.
13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
13.1. Настоящий контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от
исполнения отдельных видов обязательств.
13.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в
случаях, предусмотренных действующим законодательством.
13.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в
случае, если Исполнитель перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении
закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью
1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) или представил
 12
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать
победителем определения Исполнителя
13.4. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения
контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
13.5. Расторжение контракта по соглашению сторон производится Сторонами путем
подписания соответствующего соглашения о расторжении.
В случае расторжения настоящего контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают
акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения контракта до момента его
расторжения, а также объём Услуг, фактически оказанных Исполнителем Заказчику.
13.6. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от
исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием
для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
14.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам
для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
14.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые
применимым для целей настоящего контракта законодательством как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
14.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления
соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошли или не
произойдут. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
направления письменного уведомления.
14.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела
контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в
действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
14.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в
разделах настоящего контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный
настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут,
другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в
компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.
14.6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам
нарушения положений настоящего раздела контракта и применение эффективных мер по
предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными
электронными подписями Сторон.
 13
15.2. Все Приложения к контракту являются его неотъемлемыми частями.
15.3. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего контракта, за
исключением уведомлений, предусмотренных п. 15.4 настоящего контракта, направляются в
письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в
настоящем контракте, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи,
электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме,
подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления
уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день
фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений
посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными
Стороной в день их отправки.
15.4. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных
действий в связи с нарушением Исполнителем или Заказчиком условий контракта, такой обмен
осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления
электронных уведомлений, в порядке, установленном ч. 16 ст. 94 Закона № 44-ФЗ.
15.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
16. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ
16.1. Приложение 1. Техническая часть – на ___ л.
16.2. Приложение 2. Спецификация – на ___ л.
16.3. Приложение 3. График оказания услуг – на ___ л.
17. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН78910
Заказчик
(в том числе указываются реквизиты для
внесения обеспечения исполнения контракта (в
Исполнитель
в том числе указываются:
Сведения об исполнителе7
7
- полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки
является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного
юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица
(если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если
участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя) (по состоянию на дату
и время формирования проекта контракта)
- фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без
доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала
или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица (по
состоянию на дату и время формирования проекта контракта)
8
адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если Исполнителем является юридическое лицо) в пределах места
нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации
(если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения)
обособленного подразделения юридического лица (если от имени Исполнителя выступает обособленное подразделение юридического лица), место
жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является
физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя) (по состоянию на дату и время формирования
проекта контракта)
9
идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если Исполнителем является юридическое лицо), аккредитованного филиала или
представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или
представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если Исполнителем является
физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера
налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если Исполнителем является иностранное лицо),
код причины постановки на учет юридического лица (если Исполнителем является юридическое лицо), аккредитованного филиала или
представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или
представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени Исполнителем выступает обособленное подразделение
юридического лица (по состоянию на дату и время формирования проекта контракта)
10
реквизиты счета Исполнителя, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных
средств в качестве оплаты поставленного Товара, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта
 14
случае если исполнителем принято решение об
изменении способа обеспечения))
Адрес8
ИНН9
Реквизиты10
Адрес электронной почты
Номер контактного телефона
«___» ______________ 20_ г.
________________
М.П.
(подпись)
«___» ______________ 20_ г.
________________
М.П.
(подпись)
Приложение 1 к контракту
от________ №_______
Техническая часть
Заполняется Заказчиком из части III документации о закупке
Заказчик:
Исполнитель:
__________________
М.П.
(подпись)
____________________
М.П.
(подпись)
Приложение 2 к контракту
от _____ №_______
Спецификация
№
п/п
Наименование Услуг
Единица
измерения
Кол-во
Цена за ед.,
руб.
Заказчик:
Исполнитель:
__________________
М.П.
(подпись)
____________________
М.П.
(подпись)
Стоимость,
руб.
Приложение 3 к контракту
 15
от________ №_______
ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
(из части «График оказания услуг» извещения)
Заказчик:
Исполнитель:
__________________
М.П.
(подпись)
____________________
М.П.
(подпись)

=== ФАЙЛ: III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | docs/0122200002526003728/III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.pdf
III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
услуги, наименование
№ п/п Наименование
характеристики (показателя) услуги
1
1
2
Оказание услуг по технической
поддержке информационной
системы исполнения бюджета
''Бюджет-Смарт''
1.1
Сопровождение прикладного
программного обеспечения
информационной системы исполнения
бюджета ''Бюджет-Смарт''
Обновление прикладного
программного обеспечения
информационной системы исполнения
бюджета ''Бюджет-Смарт'
1.2
Значение характеристики (показателя)
3
Да
Да
Приложение к Технической части: иные требования к услугам

=== ФАЙЛ: I. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ | docs/0122200002526003728/I. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ.pdf
I. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Уполномоченный орган – комитет государственного заказа Правительства Хабаровского края, находящийся по
адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 71, 5 этаж, телефон 402-101, адрес электронной почты gz@khv.gov.ru.
Заказчик – государственный заказчик (государственный орган (в том числе орган государственной власти), орган
управления государственным внебюджетным фондом либо государственное казенное учреждение, действующие от имени
субъекта Российской Федерации, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации от имени субъекта Российской Федерации и осуществляющие закупки) или
бюджетное учреждение, осуществляющее закупки за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, и иных средств в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Закон № 44-ФЗ), за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 15 Закона № 44-ФЗ.
Закупка товара, работы, услуги начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается
исполнением обязательств сторонами контракта.
Участник закупки (далее - также участник аукциона) - любое юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за
исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в
утверждаемый в соответствии с пунктом 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации перечень государств и
территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (офшорная
компания), либо юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля
2022 года № 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" (далее – Закон № 255ФЗ), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, за
исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Законом № 255-ФЗ .
Единая информационная система в сфере закупок (далее - ЕИС) - совокупность информации, указанной в части 3
статьи 4 Закона № 44-ФЗ и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств,
обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием
официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», соответствующий
установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Закона № 44-ФЗ требованиям, на котором проводятся
конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме (за исключением
закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме), а также закупки товара у
единственного поставщика в электронной форме на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.
Оператор электронной площадки - непубличное хозяйственное общество, в уставном капитале которого
иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам принадлежит не более чем двадцать
пять процентов долей (акций) такого общества и которое владеет электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее
функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее функционирование, а также соответствует
установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Закона № 44-ФЗ требованиям и включено в
утвержденный Правительством Российской Федерации перечень операторов электронных площадок.
Открытый аукцион в электронной форме (далее - аукцион) – открытый конкурентный способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупке сообщается неограниченному кругу лиц путем
размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки, победителем которого признается участник закупки, заявка на
участие в закупке которого соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, и который
предложил по результатам проведения процедуры подачи предложений о цене контракта или о сумме цен единиц товара,
работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона № 44-ФЗ) наиболее низкую цену контракта,
наименьшую сумму цен таких единиц либо в случае, предусмотренном пунктом 9 части 3 статьи 49 Закона № 44-ФЗ, наиболее высокий размер платы, подлежащей внесению участником закупки за заключение контракта.
Инструкция участникам аукциона в электронной форме (далее – Инструкция) содержит термины и определения,
используемые в извещении об осуществлении закупки (далее – извещение), общие положения, требования к подготовке,
содержанию и составу заявки на участие в аукционе, порядок предоставления обеспечения заявки на участие в аукционе,
условия независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки, обеспечение исполнения контракта,
гарантийных обязательств, условия независимой гарантии, предоставляемой участником закупки в качестве обеспечения
исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств.
Техническая часть - часть III извещения, содержащая описание объекта и (или) объектов закупки, включающее
также характеристики, с учетом положений статьи 33 Закона № 44-ФЗ.
Предложение участника закупки в отношении объекта закупки (далее Предложение участника закупки) в
соответствии с частью 2 статьи 43 Закона № 44-ФЗ.
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Извещение подготовлено в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ, а также иными нормативными
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.
1.2. Проведение переговоров заказчиком, уполномоченным органом, членами комиссии по осуществлению закупок с
участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе в
отношении заявки, поданной участником закупки, не допускается до выявления победителя указанного определения, за
исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.
Проведение переговоров заказчика, уполномоченного органа с оператором электронной площадки и оператора
 2
электронной площадки с участником аукциона не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются
преимущественные условия для участия в аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.
1.3. Подать заявку на участие в аукционе вправе только зарегистрированный в ЕИС и аккредитованный на
электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Законом № 44-ФЗ оператору
электронной площадки.
1.4. Внимание! За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете
участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных
действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ.
2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЯМИ 2 И 2.1 СТАТЬИ 31
ЗАКОНА № 44-ФЗ, ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА
РФ ОТ 03.05.2022 № 252
2.1. В целях обеспечения доступа к участию в проводимых на электронной площадке закупках отдельных видов
товаров, работ, услуг, в отношении участников которых установлены дополнительные требования в соответствии с частями
2 и 2.1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ, участник закупки, аккредитованный на электронной площадке, направляет оператору этой
электронной площадки в отношении каждого такого вида информацию и документы, предусмотренные перечнем,
установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 Закона № 44-ФЗ.
2.2. В течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения информации и документов, оператор
электронной площадки по каждому виду товаров, работ, услуг, в отношении которых участником закупки предоставлены
такие информация и документы, принимает решение о размещении таких информации и документов в реестре участников
закупок, аккредитованных на электронной площадке, или об отказе в размещении таких информации и документов в реестре
участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.
2.3. Требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких
требований) статьи 31 Закона № 44-ФЗ, и исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие участника
закупки таким требованиям включаются в извещение.
2.4. Участник закупки не может находиться под запретом, установленным в соответствии с абзацем вторым
подпункта "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 03.05.2022 № 252 "О применении ответных
специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и
международных организаций", а также в соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.05.2022 № 851 "О мерах по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 03.05.2022 № 252".
3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ
3.1. Заполнение заявки участником аукциона производится на русском языке.
4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ
4.1. Заявка должна содержать следующие информацию и документы:
4.1.1. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о
наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и для участника аукциона заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание
услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.
4.1.2. Информация и документы, которые подтверждают соответствие участника закупки требованиям,
установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ, если иное не предусмотрено Законом № 44-ФЗ (могут не
включаться в заявку на участие в закупке в случае, если указанные информация и документы содержатся в открытых и
общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и в
такую заявку включена предусмотренная подпунктом ''о'' пункта 1 части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, пунктом 4.1.3
Инструкции декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона
№ 44-ФЗ).
4.1.3. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7 - 11 части 1
статьи 31 Закона № 44-ФЗ (может включать декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным
пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ):
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и
об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях;
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется
вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или
которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об
 3
обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного
органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289,
290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или
снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением
работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации;
- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в аукционе
не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения,
предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- обладание участником аукциона исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в
связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения
контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа
национального фильма;
- отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга),
близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка),
полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо,
усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся
участником закупки;
б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа,
учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;
в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального
органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки.
Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно
(через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций
хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических
лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
- участник аукциона не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного
юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет
офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько
юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей
десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
- участник закупки не является иностранным агентом;
- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством
Российской Федерации;
- может быть также включено положение о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктом 1
части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ, с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", на которых размещены информация и документы которые подтверждают соответствие участника закупки
требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ (если информация и документы, которые
подтверждают соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ,
содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет").
4.1.4. Реквизиты счета участника аукциона, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации
осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта.
4.1.5. Предложение участника закупки в отношении объекта закупки (если предусмотрено Законом № 44-ФЗ и
извещением).
4.1.5.1. Сформированные с использованием электронной площадки характеристики предлагаемого участником
закупки товара1, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в сформированном с
использованием ЕИС извещении, товарный знак (при наличии у товара товарного знака).
1
информация включается в заявку на участие в аукционе в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого
заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. Информация может не включаться в заявку на участие в
аукционе в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том
числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком.
Информация не включается в заявку на участие в аукционе в случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33
Закона № 44-ФЗ в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный
ремонт объекта капитального строительства
 4
Характеристики предлагаемого участником закупки товара в части характеристик,
содержащихся в извещении, заполняются в соответствии с содержащейся в извещении инструкцией по
заполнению характеристик в заявке.
4.1.5.2. Наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором,
используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 Закона № 44-ФЗ.
4.1.6. Документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено
извещением).
4.1.7. Предложение участника закупки о цене контракта либо предложение участника закупки о сумме цен единиц
товара, работы, услуги в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона № 44-ФЗ (подача данного предложения
обеспечивается программно-аппаратными средствами электронной площадки).
4.1.8. Информация и документы (или их копии), предусмотренные постановлением Правительства Российской
Федерации от 23.12.2024 № 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (далее – Постановление № 1875) в соответствии с частью 2 статьи 14 Закона № 44-ФЗ (в случае, если в
извещении об осуществлении закупки, установлены предусмотренные статьей 14 Закона № 44-ФЗ запреты, ограничения,
преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых
работ, оказании закупаемых услуг)):
4.1.8.1. Информация и документы, подтверждающие страну происхождения товара, программ для электронных
вычислительных машин и (или) баз данных (далее – программное обеспечение) в случае закупки товаров из приложения № 1
(запрет закупок) Постановления № 1875:
№
п/п
1
Позиции
приложения № 1
позиции 1 – 145
(промышленные
товары)
Указание
информации о
совокупном
количестве баллов за
выполнение
(освоение) на
территории
Российской
Федерации
соответствующих
операций (условий) в
отношении товаров,
указанных:
- в позиции 139
реестровые записи в
реестре российской
промышленной
продукции в
отношении которых
сформированы по 10
октября 2023 г.
включительно, не
требуется при
осуществлении
закупок таких
товаров, извещение
об осуществлении
которых размещены
в ЕИС по 31 декабря
2026 года
включительно;
- товаров из числа
чехлов трикотажных
на культи верхних и
нижних конечностей,
Страна происхождения
Российская Федерация
Государства - члены Евразийского
экономического союза
(за исключением Российской Федерации)
- номер реестровой записи из реестра - номер реестровой записи из евразийского
российской
промышленной
продукции, реестра промышленных товаров государств предусмотренного
статьей
17.1 членов Евразийского экономического союза,
Федерального закона "О промышленной порядок формирования и ведения которого
политике в Российской Федерации" (далее - устанавливается
правом
Евразийского
реестр
российской
промышленной экономического союза (далее - евразийский
продукции), и справка, подтверждающая реестр
промышленных
товаров),
наличие специального инвестиционного содержащей в том числе:
контракта и предусмотренная пунктом 1(1) ▪ информацию о совокупном количестве
постановления Правительства Российской баллов за выполнение (освоение) на
Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О территории Евразийского экономического
подтверждении производства российской союза соответствующих операций (условий)
промышленной продукции"
(если в отношении такого товара правом
ИЛИ
Евразийского экономического союза за
- номер реестровой записи из реестра выполнение (освоение) на территории
российской
промышленной
продукции, Евразийского
экономического
союза
содержащей в том числе:
соответствующих операций (условий)
▪ информацию о совокупном количестве установлены требования о совокупном
баллов за выполнение (освоение) на количестве баллов), которое составляет или
территории
Российской
Федерации превышает значение, определенное правом
соответствующих операций (условий) (если Евразийского экономического союза;
в
отношении
такого
товара ▪ информацию об уровне радиоэлектронной
постановлением
Правительства продукции (для товара, являющегося в
Российской Федерации от 17 июля 2015 г. соответствии с правом Евразийского
№ 719 "О подтверждении производства экономического союза радиоэлектронной
российской промышленной продукции" за продукцией
первого
уровня
или
выполнение (освоение) на территории радиоэлектронной продукцией второго
Российской Федерации соответствующих уровня).
операций
(условий)
установлены
требования о совокупном количестве
баллов), которое составляет или превышает
значение, определенное постановлением
Правительства Российской Федерации от 17
июля 2015 г. № 719 "О подтверждении
производства российской промышленной
продукции",
включая
значение,
определенное для целей осуществления
закупок
(если
постановлением
Правительства Российской Федерации от 17
 5
2
включенных в код 14.3
по Общероссийскому
классификатору
продукции по видам
экономической
деятельности ОК
034-2014 (КПЕС
2008), подгузников
для взрослых и детей,
урологических
прокладок,
впитывающих
простыней (пеленок),
включенных в код
17.22.12.120 по
Общероссийскому
классификатору
продукции по видам
экономической
деятельности ОК
034-2014 (КПЕС
2008), медицинских
изделий из числа
товаров, включенных
в позиции 2 и 3,
товаров, указанных в
позициях 16 и 17,
медицинских изделий
из числа товаров,
включенных в
позицию 137,
товаров, указанных в
позициях 140, 141 и
144 реестровые
записи в реестре
российской
промышленной
продукции в
отношении которых
сформированы по 30
июня 2026 г.
включительно, не
требуется при
осуществлении
закупок таких
товаров, извещение
об осуществлении
которых размещены
в ЕИС по 30 ноября
2026 г. включительно
позиция
146
(программное
обеспечение)
июля 2015 г. № 719 "О подтверждении
производства российской промышленной
продукции" в отношении такого товара
определено
значение
для
целей
осуществления закупок);
▪ информацию об уровне радиоэлектронной
продукции (для товара, являющегося в
соответствии
с
постановлением
Правительства Российской Федерации от
17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении
производства российской промышленной
продукции" радиоэлектронной продукцией
первого уровня или радиоэлектронной
продукцией второго уровня).
- порядковый номер реестровой записи из
единого реестра российских программ для
электронных вычислительных машин и баз
данных (далее - реестр российского
программного обеспечения);
- порядковый номер реестровой записи из
реестра
российского
программного
обеспечения, содержащей информацию о
соответствии программного обеспечения
требованиям к доверенному программному
обеспечению
(для
программного
обеспечения,
соответствующего
требованиям, установленным частями 3.7
и 3.9 статьи 2 Федерального закона
Российской Федерации от 7 апреля 2025 г.
№ 58-ФЗ)
- порядковый номер реестровой записи из
единого реестра программ для электронных
вычислительных машин и баз данных из
государств
членов
Евразийского
экономического союза, за исключением
Российской Федерации (далее - реестр
евразийского программного обеспечения);
- порядковый номер реестровой записи из
реестра
евразийского
программного
обеспечения, содержащей информацию о
соответствии программного обеспечения
требованиям к доверенному программному
обеспечению
(для
программного
обеспечения,
соответствующего
требованиям, установленным частями 3.7
и 3.9 статьи 2 Федерального закона
 6
3
позиции 152 – 154
указание
наименования
страны
происхождения товара в соответствии с
общероссийским
классификатором,
используемым для идентификации стран
мира (такое указание осуществляется в
соответствии с подпунктом "б" пункта 2
части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ)
дополнительно,
предусмотренный
условиями контракта и подлежащий
представлению заказчику при поставке
товара (в том числе при выполнении работ,
оказании
услуг)
ветеринарный
сопроводительный
документ,
установленный в соответствии с Законом
Российской Федерации "О ветеринарии"
ветеринарными правилами организации
работы по оформлению ветеринарных
сопроводительных документов
Российской Федерации от 7 апреля 2025 г.
№ 58-ФЗ)
указание
наименования
страны
происхождения товара в соответствии с
общероссийским
классификатором,
используемым для идентификации стран
мира (такое указание осуществляется в
соответствии с подпунктом "б" пункта 2
части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ)
дополнительно,
предусмотренный
условиями контракта и подлежащий
представлению заказчику при поставке
товара (в том числе при выполнении работ,
оказании
услуг)
ветеринарный
сертификат, выдаваемый в соответствии с
актами, составляющими право Евразийского
экономического союза.
4.1.8.2. Информация и документы, подтверждающие страну происхождения товара, в случае закупки товаров из
приложения № 2 (ограничение закупок) Постановления № 1875:
№
п/п
Позиции
приложения № 2
1
позиции 1 – 433 и 466
- 470
(промышленные
товары,
радиоэлектронная
продукция,
медицинские
изделия,
лекарственные
препараты)
Указание
информации о
совокупном
количестве баллов за
выполнение
(освоение) на
территории
Российской
Федерации
соответствующих
операций (условий) в
отношении товаров,
указанных:
- в позициях 273, 276,
297-299, 304-306, 309312, 314, 316, 318,
320, 334, 354, 382
реестровые записи в
реестре российской
промышленной
продукции в
отношении которых
сформированы по 10
октября 2023 г.
включительно, не
требуется при
Страна происхождения
Российская Федерация
Государства - члены Евразийского
экономического союза
(за исключением Российской
Федерации)
- номер реестровой записи из реестра - номер реестровой записи из евразийского
российской промышленной продукции, и реестра промышленных товаров
справка,
подтверждающая
наличие государств - членов Евразийского
специального инвестиционного контракта и экономического союза, порядок
предусмотренная пунктом 1(1) постановления формирования и ведения которого
Правительства Российской Федерации от 17 устанавливается правом Евразийского
июля 2015 г. № 719 "О подтверждении экономического союза (далее производства российской промышленной евразийский реестр промышленных
продукции"
товаров), содержащей в том числе:
ИЛИ
▪ информацию о совокупном количестве
- номер реестровой записи из реестра баллов за выполнение (освоение) на
российской
промышленной
продукции, территории Евразийского экономического
содержащей в том числе:
союза соответствующих операций
▪ информацию о совокупном количестве (условий) (если в отношении такого
баллов за выполнение (освоение) на товара правом Евразийского
территории
Российской
Федерации экономического союза за выполнение
соответствующих операций (условий) (если в (освоение) на территории Евразийского
отношении такого товара постановлением экономического союза соответствующих
Правительства Российской Федерации от операций (условий) установлены
17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении требования о совокупном количестве
производства российской промышленной баллов), которое составляет или
продукции" за выполнение (освоение) на превышает значение, определенное правом
территории
Российской
Федерации Евразийского экономического союза;
соответствующих
операций
(условий) ▪ информацию об уровне
установлены требования о совокупном радиоэлектронной продукции (для товара,
количестве баллов), которое составляет или являющегося в соответствии с правом
превышает
значение,
определенное Евразийского экономического союза
постановлением Правительства Российской радиоэлектронной продукцией первого
Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О уровня или радиоэлектронной
подтверждении производства российской продукцией второго уровня)
промышленной продукции" включая значение, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОЗИЦИЙ 466 определенное для целей осуществления 470
закупок (если постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N При осуществлении закупок товара,
719
"О
подтверждении
производства указанного в позиции 433:
российской промышленной продукции" в - документ, содержащий сведения о
отношении такого товара определено значение стадиях
технологического
процесса
 7
осуществлении
закупок таких
товаров, извещение
об осуществлении
которых размещены
в ЕИС по 31 декабря
2026 года
включительно;
- медицинских
изделий из числа
товаров, включенных
в позицию 69,
товаров, указанных в
позициях 172 - 179,
189, 362 - 364, 366 378, 383 - 388, 390
-415, 429 - 432
реестровые записи в
реестре российской
промышленной
продукции в
отношении которых
сформированы по
30 июня 2026 г.
включительно, не
требуется при
осуществлении
закупок таких
товаров, извещение
об осуществлении
которых размещены
в ЕИС по 30 ноября
2026 г.
включительно;
- в позиции 433
реестровые записи в
реестре российской
промышленной
продукции в
отношении которых
сформированы по 30
ноября 2026 г.
включительно, не
требуется при
осуществлении
закупок таких
товаров, извещение
об осуществлении
которых размещены
в ЕИС по 30 апреля
2027 г. включительно
2
позиции
434-465
(пищевые продукты)
для целей осуществления закупок);
▪ информацию об уровне радиоэлектронной
продукции (для товара, являющегося в
соответствии
с
постановлением
Правительства Российской Федерации от
17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении
производства российской промышленной
продукции" радиоэлектронной продукцией
первого уровня или радиоэлектронной
продукцией второго уровня)
При
осуществлении
закупок
товара,
указанного в позиции 433:
- документ, содержащий сведения о стадиях
технологического процесса производства
лекарственного средства для медицинского
применения, осуществляемых на территории
государств ЕАЭС (в том числе о стадиях
производства
молекулы
действующего
вещества фармацевтической субстанции),
выданный Минпромторгом России;
- наряду с вышеуказанными документами и
информацией, документом, подтверждающим
происхождение является сертификат о
происхождении
товара,
выданный
уполномоченным органом (организацией)
государства
члена
Евразийского
экономического
союза
по
форме,
установленной
Правилами
определения
страны происхождения товаров, являющимися
неотъемлемой частью Соглашения о Правилах
определения страны происхождения товаров в
Содружестве Независимых Государств от 20
ноября 2009 г., и в соответствии с критериями
определения страны происхождения товаров,
предусмотренными Правилами определения
страны происхождения товаров (извещения об
осуществлении которых размещены в ЕИС по
30 ноября 2026 г. включительно)
производства лекарственного средства для
медицинского
применения,
осуществляемых на территории государств
ЕАЭС (в том числе о стадиях производства
молекулы
действующего
вещества
фармацевтической субстанции), выданный
Минпромторгом России;
- наряду с вышеуказанными документами и
информацией,
документом,
подтверждающим происхождение является
сертификат о происхождении товара,
выданный
уполномоченным
органом
(организацией) государства - члена
Евразийского экономического союза по
форме,
установленной
Правилами
определения
страны
происхождения
товаров,
являющимися
неотъемлемой
частью
Соглашения
о
Правилах
определения
страны
происхождения
товаров в Содружестве Независимых
Государств от 20 ноября 2009 г., и в
соответствии с критериями определения
страны
происхождения
товаров,
предусмотренными
Правилами
определения
страны
происхождения
товаров (извещения об осуществлении
которых размещены в ЕИС по 30 ноября
2026 г. включительно)
При осуществлении закупок товаров,
указанных в позициях 3881 - 3883:
- наряду с вышеуказанными документами и
информацией,
документом,
подтверждающим происхождение является
сертификат о происхождении товара,
выданный
уполномоченным
органом
(организацией) государства - члена
Евразийского экономического союза по
форме,
установленной
Правилами
определения
страны
происхождения
товаров,
являющимися
неотъемлемой
частью
Соглашения
о
Правилах
определения
страны
происхождения
товаров в Содружестве Независимых
Государств от 20 ноября 2009 г., и в
соответствии с критериями определения
страны
происхождения
товаров,
предусмотренными
Правилами
определения
страны
происхождения
товаров (извещения об осуществлении
которых размещены в ЕИС по 31 декабря
2026 г. включительно)
При осуществлении закупок товаров,
указанных в позициях 3881 - 3883:
- наряду с вышеуказанными документами и
информацией, документом, подтверждающим
происхождение является сертификат о
происхождении
товара,
выданный
уполномоченным органом (организацией)
государства
члена
Евразийского
экономического
союза
по
форме,
установленной
Правилами
определения
страны происхождения товаров, являющимися
неотъемлемой частью Соглашения о Правилах
определения страны происхождения товаров в
Содружестве Независимых Государств от 20
ноября 2009 г., и в соответствии с критериями
определения страны происхождения товаров,
предусмотренными Правилами определения
страны происхождения товаров (извещения об
осуществлении которых размещены в ЕИС по
31 декабря 2026 г. включительно)
- указание наименования страны происхождения товара в соответствии с общероссийским
классификатором, используемым для идентификации стран мира (такое указание
осуществляется в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 части 1 статьи 43 Закона
№ 44-ФЗ)
 8
4.1.8.3. Указание в заявке на участие в закупке наименования страны происхождения товара (в случае
осуществления закупки в соответствии с Законом № 44-ФЗ, такое указание осуществляется в соответствии с подпунктом "б"
пункта 2 части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ):
- для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации, не указанных в позициях 1 - 146
приложения № 1, позициях 1 - 433 и 466 - 470 приложения № 2 к Постановлению № 1875;
- для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации, указанных в позициях 1 - 433 и 466 - 470
приложения № 2 к Постановлению № 1875 (если отсутствие в реестре российской промышленной продукции такого товара с
характеристиками, соответствующими потребности заказчика, задекларировано заказчиком в соответствии с абзацем
четвертым подпункта "а" пункта 7 Постановления № 1875), за исключением случая, если в заявке на участие в закупке
содержится предложение о поставке товара, который по состоянию на момент подачи заявки на участие в закупке включен в
реестр российской промышленной продукции;
- для подтверждения происхождения товара из иностранного государства, за исключением предусмотренных п. 3
Постановления № 1875 случаев, при которых предусмотрены иные информация и документы, подтверждающие
происхождение товара из государств - членов Евразийского экономического союза.
4.1.8.4. До внесения изменений в право Евразийского экономического союза, предусматривающих подтверждение
страны происхождения товаров, указанных в приложениях № 1-2 к Постановлению № 1875, путем предоставления
информации из евразийского реестра промышленных товаров, документом, подтверждающим происхождение таких товаров
из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, является сертификат о
происхождении товара, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского
экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, и в соответствии с
критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны
происхождения товаров.
4.1.9. При отсутствии в заявке документов (или копий таких документов) или информации, предусмотренных
пунктами 4.1.8.1 - 4.1.8.3, такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров,
происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых иностранными лицами.
4.2. Заявка на участие в закупке может содержать иные информацию и документы, в том числе эскиз, рисунок,
чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником аукциона товара. При этом отсутствие таких информации
и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе.
4.3. В заявку на участие в аукционе не включаются:
- информация и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л" пункта 1 части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ.
Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на
дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки путем информационного взаимодействия с ЕИС;
- документы, подтверждающие соответствие участника аукциона дополнительным требованиям, установленным в
соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона № 44-ФЗ, и предусмотренные подпунктом
"н" пункта 1 части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ. Такие документы в случаях, предусмотренных Законом№ 44-ФЗ,
направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра
участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.
4.4. Требовать от участника закупки представления иных информации и документов, за исключением
предусмотренных частями 1 и 2 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, не допускается.
4.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения
в ЕИС извещения до окончания установленного в соответствии с Законом № 44-ФЗ срока подачи заявок на участие в
аукционе.
4.6. Подача заявки на участие в аукционе означает согласие участника аукциона, подавшего такую заявку, на
поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением, и в соответствии с
заявкой такого участника аукциона на участие в аукционе.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК (если требование обеспечения заявки установлено в Извещении в соответствии со
статьей 44 Закона № 44-ФЗ)
5.1. Требование об обеспечении заявки на участие в аукционе (далее – обеспечение заявки) и размер обеспечения
заявки установлены в извещении.
5.2. В случае, если участником закупки является государственное, муниципальное учреждение, обеспечение
подаваемых ими заявок на участие в закупках не предоставляется. В случае, если участником закупки является предприятия
уголовно-исполнительной системы, организация инвалидов, предусмотренная частью 2 статьи 29 Закона № 44-ФЗ,
обеспечение заявки предоставляется в размере одной второй процента начальной (максимальной) цены контракта.
5.3. Обеспечение заявки может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой
гарантии. Выбор способа обеспечения заявки осуществляется участником закупки самостоятельно.
5.4. В случае если в качестве обеспечение заявки выбрана независимая гарантия:
5.4.1. Независимая гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ. Срок действия
независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок.
5.4.2. В качестве обеспечения заявки принимаются независимые гарантии, выданные: банками, соответствующими
требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью
1.2 статьи 45 Закона № 44-ФЗ; государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ"; фондами содействия кредитованию
(гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы
поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", соответствующими требованиям,
 9
установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.7 статьи 45
Закона № 44-ФЗ (при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ); Евразийским
банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся
гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).
5.4.3. Возврат независимой гарантии в случаях, предусмотренных пунктами 1 – 6 части 10 статьи 44 Закона № 44ФЗ, заказчиком лицу или гаранту, предоставившим независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не
производится. В случае, предусмотренном пунктом 7 части 10 статьи 44 Закона № 44-ФЗ, заказчик предъявляет требование
об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной для обеспечения заявки на участие в закупке
участником закупки, информация о котором включена в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в связи с уклонением такого участника от заключения контракта.
5.4.4. При проведении совместного аукциона независимая гарантия предоставляется в пользу организатора
совместного аукциона (бенефициара).
5.5. В случае если обеспечение заявки предоставляется участником закупки в виде денежных средств:
5.5.1. Обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется путем блокирования денежных средств на
банковском счете, открытом таким участником в банке, включенном в перечень, который ведется федеральным органом
исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок и размещается на официальном сайте
федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - специальный счет), для их перевода в случаях, предусмотренных статьей 44
Закона № 44-ФЗ, на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику, или в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации.
Требования к таким банкам, к договору специального счета, к порядку использования имеющегося у участника закупки
банковского счета в качестве специального счета устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Денежные средства, находящиеся на специальном счете участника закупки, могут использоваться для обеспечения
заявок на участие в закупках исключительно такого участника закупки. Блокирование денежных средств в целях
обеспечения заявки на участие в закупке на специальном счете осуществляется и прекращается банком на основании
информации, полученной от оператора электронной площадки в соответствии со статьей 44 Закона № 44-ФЗ.
5.5.2. Банк прекращает блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки не позднее одного
часа с момента получения от оператора электронной площадки информации о наступления одного из следующих случаев:
1) отклонение заявки на участие в закупке (за исключением случая, предусмотренного частью 13 статьи 44 Закона №
44-ФЗ), отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с
Законом № 44-ФЗ;
2) отзыв заявки участником закупки в соответствии с Законом № 44-ФЗ;
3) заключение контракта в соответствии с Закона № 44-ФЗ с участником закупки. В этом случае оператор
электронной площадки направляет также информацию о реквизитах специальных счетов всех участников закупки, заявки
которых не были отклонены, отстранены, отозваны в соответствии с Законом № 44-ФЗ, за исключением участников закупки,
признанных в соответствии с Законом № 44-ФЗ уклонившимися от заключения контракта;
4) отмена закупки в соответствии со статьей 36 Закона № 44-ФЗ. В этом случае оператор электронной площадки
направляет информацию о реквизитах специальных счетов всех участников закупки, подавших заявки на участие в закупке;
5) получение решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в согласовании заключения контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
6) получение предусмотренного Законом № 44-ФЗ решения об отказе во включении информации об участнике
закупки в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с его уклонением от заключения
контракта;
и направляет информацию о прекращении такого блокирования оператору электронной площадки.
Не позднее одного часа с момента получения от оператора электронной площадки информации о включении
информации об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии со
статьей 104 Закона № 44-ФЗ в связи с его уклонением от заключения контракта, банк осуществляет перевод
заблокированных в соответствии с подпунктом "в" пункта 3 части 5 статьи 44 Закона № 44-ФЗ денежных средств на счет, на
котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
заказчику, и направляет информацию о таком переводе оператору электронной площадки.
5.5.3. Участник закупки, являющийся юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена
Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся
гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, вправе
предоставить обеспечение заявки в виде денежных средств с учетом следующих особенностей:
а) денежные средства вносятся участником закупки на счет, указанный заказчиком в извещении об осуществлении
закупки, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику;
б) заявка на участие в закупке должна содержать информацию и документы, подтверждающие предоставление
обеспечения заявки на участие в закупке, в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных
документов;
в) участник закупки признается непредоставившим обеспечение заявки на участие в закупке в случае непоступления
денежных средств, информация и документы о внесении которых в качестве обеспечения заявки представлены в заявке на
участие в закупке, до даты подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на счет,
предусмотренный подпунктом "а" настоящего пункта. При этом заявка на участие в закупке, поданная таким участником
закупки, отклоняется в порядке, установленном для случая, предусмотренного пунктом 7 части 12 статьи 48 44-ФЗ;
 10
г) заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, не
позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем наступления случаев, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 10 статьи
44-ФЗ. Возврат таких денежных средств участнику закупки не осуществляется в случае, предусмотренном пунктом 7 части
10 статьи 44-ФЗ.
5.5.4. В случае, если в течение одного квартала календарного года на одной электронной площадке в отношении
трех и более заявок одного участника закупки комиссиями по осуществлению закупок принято решение о несоответствии
указанных заявок требованиям, предусмотренным извещением, по основаниям, установленным пунктами 1 - 3, 5 - 9 части 12
статьи 48 Закона № 44-ФЗ, в порядке, предусмотренном частью 14 статьи 44 Закона № 44-ФЗ, осуществляется перечисление
в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации заблокированных на специальном счете участника
закупки денежных средств в размере обеспечения каждой третьей такой заявки или в порядке, предусмотренном частью 15
статьи 44 Закона № 44-ФЗ, предъявляется требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии,
предоставленной для обеспечения каждой третьей такой заявки.
6. УСЛОВИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ В
КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ
6.1. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени гаранта, и должна быть составлена по утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 8
ноября 2013 г. № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Постановление
№ 1005) типовой форме независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в закупке товара,
работы, услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд, на условиях, определенных гражданским
законодательством и статьей 45 Закона № 44-ФЗ .
Бенефициаром является заказчик.
6.2. В соответствии с Постановлением № 1005 независимая гарантия оформляется с учетом следующих требований:
1) недопустимость включения в независимую гарантию:
положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по независимой гарантии в
случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий
контракта, гарантийных обязательств или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого
уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);
требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта, гарантийных обязательств;
требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по
независимой гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком гаранту
одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, утвержденный Постановлением № 1005;
2) обязательное наличие нумерации на всех листах независимой гарантии, которые должны быть прошиты,
подписаны и скреплены печатью (при наличии) гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе
на нескольких листах.
6.3. Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении заказчиком гаранту
судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.
6.4. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со
дня ее поступления, если Законом № 44-ФЗ не установлено иное.
6.5. Основанием для отказа в принятии независимой гарантии заказчиком является:
1) отсутствие информации о независимой гарантии в предусмотренном статьей 45 Закона № 44-ФЗ реестрах
независимых гарантий;
2) несоответствие независимой гарантии требованиям, предусмотренным частями 2, 3 и 8.2 статьи 45 Закона № 44ФЗ;
3) несоответствие независимой гарантии требованиям, содержащимся в Извещении.
6.6. В случае отказа в принятии независимой гарантии заказчик в срок, установленный частью 5 статьи 45 Закона
№ 44-ФЗ, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее
независимую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа, за исключением случаев,
предусмотренных Законом № 44-ФЗ, при которых заказчик информирует лицо, предоставившее независимую гарантию,
путем указания таких причин в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
6.7. Независимая гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона № 44-ФЗ,
должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в ЕИС, за исключением независимых гарантий,
указанных в части 8.1 статьи 45 Закона № 44-ФЗ. Ведение такого реестра осуществляется путем включения в соответствии с
порядком, предусмотренным частью 8.2 статьи 45 Закона № 44-ФЗ, таких информации и документов в реестр и присвоения
номера реестровой записи. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр
независимых гарантий гарант направляет принципалу выписку из реестра независимых гарантий.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
7.1. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств (при наличии) установлены в
Извещении.
В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ размер обеспечения исполнения контракта, в том числе
предоставляемого с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, устанавливается от цены, по которой заключается
контракт, но не может составлять менее чем размер аванса, за исключением случая, предусмотренного в пункте 7.2.
 11
7.2. В случае если контрактом предусмотрена выплата аванса и если в соответствии с законодательством Российской
Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению, размер обеспечения
исполнения контракта устанавливается заказчиком от начальной (максимальной) цены контракта (от цены контракта в
случае, предусмотренном частью 6.2 статьи 96 Закона № 44-ФЗ) при заключении контракта по результатам определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ), уменьшенной на
размер такого аванса.
7.3. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой
гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный
заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику.
Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии
определяются в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт,
самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в
том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.
7.4. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения
контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения
контракта.
7.5. В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги
снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме
цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение
исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ.
7.6. В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, положения
Закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.
7.7. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения
исполнения контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ. При этом в случае заключения контракта жизненного цикла
контракт заключается после предоставления таким участником закупки обеспечения исполнения контракта в части,
предусмотренной пунктом 1 части 1.1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.
7.8. Участник закупки, с которым заключается контракт, в срок, установленный статьей 51 Закона № 44-ФЗ
подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, проект
контракта и одновременно размещает на электронной площадке подписанный проект контракта, а также документ,
подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ (за исключением
случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ). При этом такой участник закупки:
а) в случаях, предусмотренных статьей 37 Закона № 44-ФЗ, одновременно представляет заказчику информацию и
документы, предусмотренные статьей 37 Закона № 44-ФЗ;
б) вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере платы, подлежащей внесению за заключение контракта,
предложенной таким участником аукциона (если по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в
соответствии с Законом № 44-ФЗ определен размер платы, подлежащей внесению участником закупки за заключение
контракта).
7.9. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1
статьи 30 Закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом
положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником
закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким
участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов,
исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником
закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения
контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта,
указанной в извещении об осуществлении закупки.
7.10. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения
исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта
новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые
предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или)
предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение
гарантийных обязательств.
В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения
исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.
7.11. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об
исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее
результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных
обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона № 44-ФЗ.
Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных
обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае,
если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика
 12
об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения
контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем
реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на
счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком в
установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона № 44-ФЗ контрактом срок денежные средства в сумме, на
которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об
исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
7.12. Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ уменьшение размера обеспечения исполнения
контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований
об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ, а также приемки
заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа
исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме,
превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в
части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях,
определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности
государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.
7.13. Передача участником закупки, с которым заключается контракт, заказчику денежных средств в качестве
обеспечения исполнения контракта:
а) денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта, должны быть перечислены
заказчику на указанный в извещении счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в размере, установленном в Извещении;
б) денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта, должны быть зачислены по
реквизитам счета заказчика, указанным в извещении, до заключения контракта. В противном случае обеспечения
исполнения контракта в виде внесения денежных средств считается непредоставленным;
в) денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются заказчиком
поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключен контракт, при надлежащем исполнении им своих обязательств
по контракту в срок, установленный контрактом.
7.14. В случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление
документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы
(ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такого
обеспечения в соответствии с Законом № 44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.
Передача поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчику денежных средств в качестве обеспечения
гарантийных обязательств (при наличии):
а) денежные средства, вносимые в качестве обеспечения гарантийных обязательств, должны быть перечислены на
указанный в Извещении счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции
со средствами, поступающими заказчику в размере, установленном в Извещении;
б) денежные средства, вносимые в качестве обеспечения гарантийных обязательств, должны быть зачислены
заказчику до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного
товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги. В противном случае обеспечение гарантийных обязательств
в виде внесения денежных средств считается непредоставленным;
в) денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, возвращаются заказчиком
поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им
гарантийных обязательств по контракту в срок, установленный контрактом.
7.15. При осуществлении закупки, предусматривающей заключение контракта жизненного цикла, заказчик
устанавливает в извещении, в проекте контракта требование обеспечения исполнения контракта раздельно в части:
1) поставки товара или выполнения работы (в том числе при необходимости проектирования объекта капитального
строительства, создания товара, который должен быть создан в результате выполнения работы);
2) последующего обслуживания, при необходимости эксплуатации в течение срока службы, ремонта и (или)
утилизации поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта капитального строительства или
товара.
7.16. В случае заключения контракта жизненного цикла при установлении заказчиком требования обеспечения
исполнения контракта:
1) размер обеспечения исполнения контракта в части, предусмотренной пунктом 1 части 1.1 статьи 96 Закона № 44ФЗ, устанавливается в соответствии с частями 6 и 6.1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ в извещении, в проекте контракта от
стоимости товара или работы (в том числе при необходимости стоимости работ по подготовке проектной документации,
стоимости работ по созданию товара);
2) размер обеспечения исполнения контракта в части, предусмотренной пунктом 2 части 1.1 статьи 96 Закона № 44ФЗ, устанавливается в соответствии с частями 6 и 6.1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ в извещении, в проекте контракта в размере
до десяти процентов от стоимости последующих обслуживания, при необходимости эксплуатации в течение срока службы,
ремонта и (или) утилизации поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта капитального
строительства или товара.
7.17. В случае заключения контракта жизненного цикла контракт заключается после предоставления участником
закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в части, предусмотренной пунктом 1 части 1.1
статьи 96 Закона № 44-ФЗ.
8. УСЛОВИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ В
 13
КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
8.1. В качестве обеспечения исполнения контрактов, обеспечения гарантийных обязательств принимаются
независимые гарантии, выданные: банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской
Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Закона № 44-ФЗ; государственной
корпорацией развития "ВЭБ.РФ"; фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств),
являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства,
предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", соответствующими требованиям, установленным Правительством
Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.7 статьи 45 Закона № 44-ФЗ (при
осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ); Евразийским банком развития (если
участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского
экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином
государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).
8.2. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения
обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона № 44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при
осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;
3) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате
денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания
срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы,
подлежащей уплате по такой независимой гарантии;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое
поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются
операции со средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия независимой гарантии с учетом требований статьи 96 Закона № 44-ФЗ;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по
обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в
качестве обеспечения исполнения контракта;
7) установленный Постановлением № 1005 перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту
одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.
8.3. В соответствии с Постановлением № 1005 независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном
носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45
Закона № 44-ФЗ, с учетом следующих дополнительных требований:
а) обязательное закрепление в независимой гарантии:
права заказчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного
документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения
исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не
превышающем размер обеспечения исполнения контракта;
права заказчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему
предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства),
обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование
об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных
обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте в соответствии с Законом № 44-ФЗ;
права заказчика по передаче права требования по независимой гарантии при перемене заказчика в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;
условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по независимой
гарантии, несет гарант;
перечня документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы
по независимой гарантии, утвержденного Постановлением № 1005;
условия о рассмотрении требования заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5
рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, предусмотренных перечнем
документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы
по независимой гарантии, утвержденным Постановлением № 1005;
условия о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в
арбитражном суде;
б) недопустимость включения в независимую гарантию:
положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по независимой гарантии в
случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий
контракта, гарантийных обязательств или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого
уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);
требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта, гарантийных обязательств;
 14
требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной
суммы по независимой гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком гаранту
одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, утвержденный Постановлением № 1005;
в) обязательное наличие нумерации на всех листах независимой гарантии, которые должны быть прошиты,
подписаны и скреплены печатью (при наличии) гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе
на нескольких листах.
8.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару)
денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом
требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
8.5. Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении заказчиком гаранту
судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.
8.6. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть составлена
по утвержденной Постановлением № 1005 типовой форме независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения
исполнения контракта.
8.7. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со
дня ее поступления, если Законом № 44-ФЗ не установлено иное.
8.8. Основанием для отказа в принятии независимой гарантии заказчиком является:
1) отсутствие информации о независимой гарантии в предусмотренном статьей 45 Закона № 44-ФЗ реестре
независимых гарантий;
2) несоответствие независимой гарантии требованиям, предусмотренным частями 2, 3 и 8.2 статьи 45 Закона № 44ФЗ;
3) несоответствие независимой гарантии требованиям, содержащимся в Извещении.
8.9. В случае отказа в принятии независимой гарантии заказчик в срок, установленный частью 5 статьи 45 Закона
№ 44-ФЗ, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее
независимую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа, за исключением случаев,
предусмотренных Законом № 44-ФЗ, при которых заказчик информирует лицо, предоставившее независимую гарантию,
путем указания таких причин в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
8.10. Независимая гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона № 44-ФЗ,
должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в ЕИС, за исключением независимых гарантий,
указанных в части 8.1 статьи 45 Закона № 44-ФЗ. Ведение такого реестра осуществляется путем включения в соответствии с
порядком, предусмотренным частью 8.2 статьи 45 Закона № 44-ФЗ, таких информации и документов в реестр и присвоения
номера реестровой записи. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр
независимых гарантий гарант направляет принципалу выписку из реестра независимых гарантий.
8.11. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения
контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по
этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Закона №
44-ФЗ информации в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона № 44-ФЗ.

=== ФАЙЛ: ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ | docs/0122200002526003728/ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ.pdf
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
1. О независимой гарантии
В случае если в качестве обеспечения заявки участником закупки
выбрана независимая гарантия, следует учитывать, что в качестве
бенефициара указывается заказчик, а не уполномоченный орган,
осуществляющий определение поставщика (подрядчика, исполнителя), за
исключением случаев проведения совместного конкурса или аукциона.
Место нахождения, телефон, адрес электронной почты заказчика
(бенефициара) указаны в поле "Дополнительная информация" раздела
"Контактная информация" извещения об осуществлении закупки.
При направлении заявки на участие в закупке участникам закупки
рекомендуется внимательно сверить реквизиты заказчика (бенефициара),
указанные в полученной независимой гарантии, с реквизитами, указанными в
извещении об осуществлении закупки.
2. Об указании товарного знака
При наличии у предлагаемого к поставке товара товарного знака
рекомендуется в поле "Товарный знак" экранной формы веб-интерфейса
электронной площадки
указывать обозначение товарного знака,
содержащееся в свидетельстве на товарный знак и/или в соответствующем
публичном реестре товарных знаков.
